-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
«Нове будівництво споруди підземного простору на території Запорізької гімназії № 13 Запорізької міської ради, з метою використання як найпростіше укриття за адресою: м.Запоріжжя, вул.Селищна, 50». Відповідно до настанови з визначення вартості будівництва № 281 від 01.11.2021 (код ДК 021:2015 – 45200000-9 - Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)
Завершена
7 200 000.00
UAH з ПДВ
Період уточнення:
26.11.2025 15:22 - 08.12.2025 00:00
Відповідь надана
питання по технічному завданню. Додаток 1 до тендерної документації
Номер:
4414c57d3de44bc683d5a81e7220bf3f
Дата опублікування:
04.12.2025 10:01
Опис:
Питання по додатку 1 до тендерної документації: у вас у зазначеному додатку викладено 4 дефектні акти: 1 на електропостачання, 1 на монтаж споруди і 2 на умови виконання робіт, просимо пояснити які використовувати для розрахунків? Додатково повідомляємо що окремими дефектними актами не виділені окремо матеріали, але з переліку та назви відповідних робіт передбачений обсяг відповідних матеріалів, наявність та придбання яких забезпечується саме Підрядником в своїх комерційних пропозиціях. Просимо надати уточнення по матеріалам, які мають бути застосовані по пунктам дефектних актів: електропостачання п.10- Марку и перетин кабелю так як норма не дає розуміння по зазначеному питанню; п. 11,12 норма не конкретизує ємність автоматів і розмір шаф, підрядник має вгадати? Дефектний акт- монтаж споруди п.1 споруда на яку кількість людей? п.2 який металопрокат застосовувати? Підрядник може застосувати будь-який метал, будь яку сталь? П.5: яка марка блоків – від цього залежить сума тендерної пропозиції. Дефектний акт умови виконання робіт: п.16 – зрозуміло, що колодязь 1 м тільки не зрозуміло скільки кілець в колодязі та яких? 0,9м,06м? скільки колодязів взагалі, якщо рахувати по люкам, то обсяг, вказаний по п.16 замалий. п56 ті ж питання по металопрокату і т.д Тому вважаємо, що ваші відповіді, надані раніше – це формальна відписка, незаконна і безграмотна, від потенційних учасників торгів і просимо ПОВТОРНО надати уточнення, або опублікувати висновок експертизи та проектну документацію
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо, що замовником внесено зміни до додатку 1 тендерної документації
Дата відповіді:
05.12.2025 12:44
Відповідь надана
Невідповідності в проекті договору
Номер:
1a8d71b087d44d91a5a86e5d2ae079c1
Дата опублікування:
28.11.2025 14:55
Опис:
П. 1.2 «Об’єкт капітальнго ремонту: _____________________________________________ за..». Предметом закупівлі є нове будівництво споруди підземного простору, аж ніяк не капітальний ремонт.
П. 20.5 « Підрядник є платником податку на додану вартість.» Ви заздалегідь знаєте, що підрядник є платником податку на додану вартість? Вже до визнаення переможця і направлення повідомлення про намір укласти договір?
П.20.8 «Уповноваженим представником Замовника на час виконання Договору є начальник територіального відділу освіти __________________________, або особа, яка виконує її обов’язки (у разі відсутності начальника), директор ______________________________________________, або виконуючий обов’язки директора (у разі відсутності директора)…» Так хто ж все таки є уповноваженим представником Замовника і начальник ТВО і директор невідомо чого? Замовником в відкритих торгах є Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, а не територіальний відділ освіти, Запорізька гімназія № 13 Запорізької міської ради відноситься до Заводського територіального відділу освіти. Просимо внести правки до цього пункту проекту договору також.
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо, що наведені пункти оформлені відповідно норм діючого законодавтсва (в тому числі податкового), нагадаємо, що предмет закупівлі зазначається відповідно до п. 1.1. проекту договору, при цьому пунктом 1.2. проекту визначає адресу обєкта на якому передбачено відповідне будівництво. Враховуючи очікувану вартість закупівлі, а також, що роботи виконуються з матеріалів Підрядника, пункт 20.5 складено з урахуванням положень ст. 181.1 ПКУ. Стосовно п. 20.8 проекту договору Учасником не уточнено підстави визначення відповідальної особи з боку Замовника, обмежуючи останнього у виборі таких осіб - працівників підпорядкованих підрозділів такого Замовника.
Дата відповіді:
01.12.2025 17:47
Відповідь надана
зміни в проект договру
Номер:
5fc329ff813f43dcb4f0d75294f64c2e
Дата опублікування:
28.11.2025 14:54
Опис:
Пункт 4.1.14
Умови зазначеного пункту передбачають можливість виконання Підрядником будівельних робіт впродовж усієї доби.
Звертаємо увагу на тому, що на теперішній час в місті Запоріжжя Запорізькою ОВА протягом 2025 року в період з 23-00год. до 04-00год. введено комендантську годину через здійснення військової агресії російської федерації проти України та незаконне вторгнення військ іноземної держави на територію нашої країни, що стало підставою для введення воєнного стану з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
З огляду на вище викладене вважаємо, що можливість виконання Підрядником будівельних робіт за договором підряду в період дії комендантської години є повністю недоречним, оскільки це створить реальну неможливість їх виконання з боку підприємства – підрядника в цей час.
Пункт 4.2.1
Умови зазначеного пункту передбачають обов’язок для Замовника надати на адресу Підрядника іншу договірну документацію.
При цьому зміст проекту Договору в редакції Замовника чітко не визначає, які саме документи відносяться до іншої договірної документації.
З огляду на це пропонуємо внести відповідні зміни до запропонованої редакції проєкту Договору.
Пункт 4.4.23
Умови зазначеного пункту передбачають обов’язок для Підрядника після закінчення робіт повернути на адресу Замовника примірник робочої документації.
При цьому зміст проекту Договору в редакції Замовника чітко не визначає порядок та умови складання робочої документації, у тому числі особливості її використання Сторонами протягом терміну дії Договору.
З огляду на це пропонуємо внести відповідні зміни до запропонованої редакції проєкту Договору.
Пункт 16.4.
Умови зазначеного пункту передбачають можливість застосування Замовником до Підрядника неустойки у вигляді штрафу за кожен день затримки та/або прострочення у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником.
Звертаємо увагу на тому, що положеннями статті 549 Цивільного кодексу України чітко визначено поняття видів неустойки, а саме: поняття пені та поняття штрафу.
Так положеннями зазначеної статті передбачено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.
Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.
З огляду на те, що запропонована Замовником редакція пункту 16.4. розділу 6 проекту Договору не коректно визначає вид неустойки для Підрядника за порушення своїх договірних зобов’язань, який за своєю правовою суттю фактично має ознаки іншого виду неустойки пропонуємо внести відповідні зміни до проєкту Договору.
Пункт 16.6.
Умови зазначеного пункту передбачають можливість застосування Замовником до Підрядника оперативно-господарських санкцій у разі встановлення факту будь-якого невиконання останнім будь-яких умов Договору.
Звертаємо увагу на тому, що починаючи з 28 серпня 2025 року положення Господарського кодексу України втратили свою чинність.
Саме положеннями Господарського кодексу України визначалися правові підстави та умови застосування оперативно-господарських санкцій за порушення учасниками договірних відносин своїх договірних зобов’язань.
З урахуванням чого просимо врахувати вище зазначену інформацію та внести відповідні зміни до запропонованої редакції проекту Договору.
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо, що умови пункту 4.1.14 проекту договору не є обов'язком, а є виключно правом Учасника на встановлення порядку та режиму виконання робіт, що також попередньо узгоджується з Замовником та не потребує внесення змін.
З приводу пунктів 4.2.1 та 4.4.23 передбачається будь-яка робоча документація у розумінні ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» перелік якої узгоджується та встановлюється сторонами додатково, що не потребує внесення змін на стадії розробки проекту договору.
З приводу пункту 16.4 щодо встановлення штрафних санкцій повідомляємо, що ст. 549 Цивільного кодексу України не встановлюється порядок таких санкцій, зокрема, у процентному або у грошовому.
В частині застосування оперативно-господарських санкцій повідомляємо, що Замовником відповідна санкція застосовується без посилання на скасований нормативно-правовий акт у зв'язку з чим сторони вільні у виборі санкцій щодо попередження безпідставного невиконання Підрядником умов договору про закупівлю у вигляді - відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання.
Також повідомляємо, що вказана редакція договору (додаток 7 тендерної документації) є саме проектом, при цьому змістом питання є пункті які не відносяться до істотних умов договору, у зв'язку з чим, враховуючи п. 4 розділу VI тендерної документації можуть змінюватися на загальних підставах відповідно до норм Цивільного кодексу України.
Дата відповіді:
01.12.2025 17:53
Відповідь надана
Щодо графіку виконання робіт
Номер:
47168fc3926c4f7fba563fc48bf90392
Дата опублікування:
28.11.2025 14:52
Опис:
Додаток 6 до тендерної докуменатції «Календарний графік виконання робіт» не відповідає календарному графіку у проекті договору ( додаток 7 до тендерної документації). Також не зрозумілим є те, що відповідно до Вашого оголошення про проведення закупівлі та в тендерній документації зазначено, що строк виконання робіт до 25.12.2025, тобто умовно при дотриманні всієї процедури проведення відкритих торгів на роботи виділено тиждень, а при цьому в графіку розбивка поквартальна. Ви плануєте змістити строки, не прописавши це в договорі? Просимо внести зміни до тендерної документації.
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо, що календарні графіки робіт затверджені Замовником за загальною формою та є ідентичними в частині як додатку 2 проекту договору та додатку 6 тендерної документації.
Щодо строків виконання робіт слід зазначити, що зміна істотної умови договору, зокрема строк виконання робіт та дії договору, сторони мають право вчиняти відповідно до обставин передбачених п. 19 Постанови 1178.
Дата відповіді:
01.12.2025 17:54
Відповідь надана
Уточнення по матеріалам
Номер:
d653737ee6f1408f91bced99ed841776
Дата опублікування:
28.11.2025 14:49
Опис:
Ознайомившись з вимогами вашої тендерної документації, просимо надати роз'яснення по Додатку 1 до неї: чи правильно ми розуміємо, що вами зазначені виключно обсяги робіт у ряді дефектних актів, при цьому не зазначено жодних матеріалів та матеріальних ресурсів. Це будуть матеріали Замовника?
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо що окремими дефектними актами не виділені окремо матеріали, але з переліку та назви відповідних робіт передбачений обсяг відповідних матеріалів, наявність та придбання яких забезпечується саме Підрядником в своїх комерційних пропозиціях.
Дата відповіді:
01.12.2025 17:54
Відповідь надана
зміни в тендерну документацію
Номер:
fe3caf0bb6014c27ba4ebd96d17f521f
Дата опублікування:
28.11.2025 14:48
Опис:
Шановний замовнику, не дивлячись на те, що Ви оголосили відкриті торги з особливостями 26.11.2025 року, при складанні тендерної документації Вами повністю не враховані вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 « Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», котра набрала чинності 25.11.2025. Окрім того в тендерній документації невірно зазначено розмір кошторисної заробітної плати. Просимо внести відповідні зміни до тендерної документації.
Відповідь:
З приводу наведеного питання повідомляємо, що Рішенням міської ради восьмого скликання від 15.01.2025 № 14 був затверджений рівень розміру заробітної плати в бідівництві на 2025 рік у розмірі 22136,27 грн. При складані тендерної документації розмір заробітної плати вказаний згідно ПКД та позитивного експертного звіту.
Дата відповіді:
01.12.2025 17:54