Номер:
313eb2011d2f44e99e55a2d27e7e9c9d
Пов'язаний елемент:
Закупівля
Дата опублікування:
05.06.2024 14:11
Опис:
Пунктом 3.7 проекту договору підряду визначений строк виконання робіт в 2024 році до 30.09.2024 року.
Пунктом 2.1 зазначено, що обсяги робіт в 2024 році визначаються Замовником.
11 червня 2024 року запланований тендер на закупівлю робіт по даному договору.
Згідно процедури закупівлі робіт через тендер відводяться наступні строки:
- 5 днів для визначення переможця та Замовник може обґрунтовано продовжити строк розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів ;
- 5 днів для подачі скарги в антимонопольний комітет;
- 5 днів на заключення договору;
- 15 днів дозвіл на початок виконання робіт;
- 5 днів на початок будівельних робіт.
Тобто потенційний підрядник зможе приступити до виконання робіт тільки після 16 липня 2024 року, за умови одного Учасника.
Як зазначено вище роботи повинні бути виконані до 30.09.2024 року, що становить 77 поточних днів і тільки 55 робочих днів (22 дня вихідні).
Загальна тривалість проведення виконання робіт по реконструкції згідно проекту складає 6 місяців. Виконання виду та обсягу робіт які плануються у 2024 році відповідно технологічних карт передбачає 4 місяці.
Пунктом 7.3.3. проекту Договору визначена відповідальність у разі затримки виконання робіт у розмірі 10 відсотків від суми Договору.
Вищевикладене свідчить, що такі умови договору заздалегідь унеможливлюють підряднику своєчасно виконати будівельні роботи і як наслідок покладення на підрядника штрафних санкцій.
Пунктом 3.5 проекту Договору визначено, що строки робіт можуть бути змінені сторонами.
У зв’язку з чим прошу при укладенні договору врахувати вищевикладене і при визначенні термінів виконання будівельних робіт врахувати, що роботи можуть бути виконані протягом чотирьох місяців.
Просимо в пункті 3.7. Строки виконання робіт внести зміни продовжити виконання робіт в 2024 році до 30.11.2024 року.
Також варто наголосити і на розмірі штрафних санкцій визначених у пункті 7.3.3. проекту Договору - 10 відсотків від суми Договору.
Варто зазначити, що підрядник має рентабельність (прибутковість) від проведення будівельних робіт у розмірі 2-3 відсотки від суми укладеного договору.
Штраф у розмірі 10 відсотків від суми Договору при несвоєчасному виконанні робіт на будь яку суму призводить до того, що підрядник зобов’язаний сплатити штраф, який призведе до збитковості господарської діяльності підрядника.
Тому пропоную викласти п. 7.3.3 проекту Договору у наступній редакції.
-у разі затримки виконання будівельних робіт з вини виконавця з порушенням встановлених термінів, заявлених Замовником, Замовник може виставити Виконавцю штраф у розмірі 10 відсотків від суми несвоєчасно виконаних робіт.
Також звертаю увагу на п. 7.3.6проекту Договору де не визначено конкретного переліку відомостей (довідок) про хід виконання робіт за ненадання яких наступає відповідальність підрядника. Просимо внести зміни в даний пункт.
Відповідь:
1. Пунктом 3.5, як ви і зазначили, визначено, що строки робіт можуть бути змінені сторонами, а конкретніше:
п.3.5. Строки виконання Робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін до даного Договору шляхом підписання додаткової угоди в разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
- внесення змін до проектної документації з ініціативи Замовника;
- помилки проектної документації;
- затримки поставки обладнання, за яку несе відповідальність Замовник;
- а також в інших випадках, передбачених законодавством або угодою Сторін.
В разі реальної неможливості закінчити роботи в термін до 30.09, не через затримку підрядника, терміни будуть продовжені.
2.Щодо п.7.3.3 зміни внесені не будуть.
3.Щодо пункту 7.3.6 то відомості чи довідки повинні бути в довільній формі в залежності від вимог Замовника під час ходу виконання робіт або, в разі вимоги довідки затвердженої форми згідно законодавста, підрядник надає таку довідку затвердженої форми.
Дата відповіді:
06.06.2024 10:05