-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Комплекти персональних комп'ютерів форм-фактора ноутбук для педагогічних працівників Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського району міста Києва для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання ДК 021:2015 30210000-4 «Машини для обробки даних (апаратна частина)»
Завершена
625 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 3 125.00 UAH
мін. крок: 0.5% або 3 125.00 UAH
Період уточнення:
19.11.2021 18:04 - 26.11.2021 00:00
Відповідь надана
Проєкт договору
Номер:
ccbe5ef119bc4aa7ae6807a7f97a7e08
Дата опублікування:
22.11.2021 17:58
Опис:
Шановний Замовнику! Відповідно до ч. 2 ст. 231 Господарського Кодексу України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються у такому розмірі: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Прохання внести відповідні зміни до п. 7.2., 7.4. проєкту Договору!
Відповідь:
Проєкт договору у відповідності до ст. 231 Господарського Кодексу України , зокрема:
1. Законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.
2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
3. Законом може бути визначений розмір штрафних санкцій також за інші порушення окремих видів господарських зобов'язань, зазначених у частині другій цієї статті.
4. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).
5. У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення зобов'язання спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої сторони відповідно до вимог цього Кодексу.
6. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.
7. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов'язань, визначається відповідним суб'єктом господарювання - господарською організацією.
Дякуємо за запитання.
Дата відповіді:
29.11.2021 17:25
Відповідь надана
Формат документів
Номер:
5fd667382acf418181e01e01d5c77695
Дата опублікування:
19.11.2021 19:09
Опис:
Шановний замовник для того щоб підготувати вам пропозицію учасникам потрібні файли тендерної документації у форматі Word (doc). Прохання завантажити додатково ці самі скановані документи у форматі для редагування/підготовки, а саме - DOC файли.
Відповідь:
Добрий день! Уважно ознайомившись з Вашим запитанням, повідомляємо наступне. Тендерна документація – документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель (п.31 ст.1 Закону України "Про публічні закупівлі" (надалі-Закон). Тендерним комітетом оприлюднено для вільного доступу оригінал тендерної документації у відсканованому вигляді (формат pdf). Законом не передбачено публікацію копій тендерної документації у декількох екземплярах та різних форматах. Шановний Учасник, зауважуємо що документи на майданчик завантажено у форматі PDF для запобігання спотворення інформації. Запрошуємо прийняти участь в торгах. Дякуємо за звернення та розуміння.
Дата відповіді:
25.11.2021 17:32