-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи,57 у м. Полтава
Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: українська мова. Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія. Умови забезпечення тендерної пропозиції: викладені в тендерній документації. Категорія замовника: орган місцевого самоврядування, зазначений у п. 1, ч. 1, ст. 2 ЗУ "Про публічні закупівлі".
Завершена
43 551 156.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 217 755.78 UAH
мін. крок: 0.5% або 217 755.78 UAH
Період уточнення:
25.09.2020 15:12 - 10.10.2020 00:00
Відповідь надана
Щодо назви об'єкту закупівлі в технічному завданні
Номер:
ff53291dafef4460999393de9364d11d
Дата опублікування:
01.10.2020 15:30
Опис:
Відповідно до оголошення та п.4.1 розділу 1 тендерної документації проводяться відкриті торги на закупівлю робіт по об'єкту: "Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи, 57 у м.Полтава" (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) , однак в Додатку 4 тендерної документації Технічне завдання вказується Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі робіт по об'єкту "Капітальний ремонт огорожі, ганків та благоустрій території Полтавської загальноосвітньої школи I-III ступенів №28 Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Івана Мазепи, 53" ( Код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт). Просимо замовника внести зміни та привести у відповідність назву об'єкту закупівлі вказану в Технічному завданні (додаток 4) у відповідність до оголошення та тендерної документації.
Відповідь:
Щиро дякуємо, що звернули нашу увагу на дану невідповідність. Відповідні зміни будуть внесені, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Дата відповіді:
02.10.2020 15:16
Відповідь надана
Щодо залучення субпідрядників/співвиконавців
Номер:
6df28d501790434cb84545bf5bf48ec9
Дата опублікування:
01.10.2020 14:44
Опис:
Доброго дня. Згідно п.3.11 розділу V Оцінка тендерної пропозиції тендерної документації учасник може для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям залучити потужності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців та надати документи, зазначені в додатку 3 тендерної документації та додаково надати й інші документи згідно цього пункту. Якщо учасник залучає субпідрядників для виконання певних робіт а не для підтвердження кваліфікаційним критеріям чи необхідно учаснику в складі тендерної пропозиції надавати документи на таких субпідрядників згідно п.3.11 розділу V тендерної документації?
Відповідь:
В даному випадку не є потрібним надавати документи відносно субпідрядників.
Дата відповіді:
02.10.2020 15:15
Відповідь надана
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Номер:
e54050aaed04465e909b0e3e3383e963
Дата опублікування:
30.09.2020 13:45
Опис:
Пункт 3.11 розділу 5 тендерної документації містить вимогу щодо надання переліку документів у разі залучення субпідрядника для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційному критерію. В т.ч.: "Оригінал договору про співпрацю між учасником та субпідрядником/співвиконавцем. В такому договорі повинно бути чітко зазначено, види робіт на які буде залучено субпідрядника/співвиконавця та які саме потужності (обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід) учасник збирається залучати для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційним критеріям." Який має бути застосованиий вид (предмет) договору, передбачений нормами цивільного або господарського законодавства? За формою чи це має бути договір субпідряду? Який договір згідно норм цивільного або господарського законодавства може містити у своєму складі такі відомості як: "обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід"?
Відповідь:
Вид договору - Про співпрацю між учасником та субпідрядником/співвиконавцем щодо закупівлі робіт по об’єкту: «Реконструкція будівлі дитячого садка та благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи,57 у м. Полтава». Даний договір не є договором субпідряду. Звертаємо вашу увагу, що дана вимога застосовується не для субпідрядників, а лише, якщо учасник збирається на виконання вимог ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» застосувати потужності іншої організації, які відносяться до кваліфікаційних критеріїв, а саме: обладнання, матеріально-технічна база та технології, наявність працівників, що мають необхідні знання та досвід.
Дата відповіді:
02.10.2020 15:07
Відповідь надана
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Номер:
44b6c91bb0fd49c08c75adb0bc6d2122
Дата опублікування:
30.09.2020 13:19
Опис:
Пункт 3.11 розділу 5 тендерної документації містить вимогу щодо надання переліку документів у разі залучення субпідрядника для підтвердження своєї відповідності кваліфікаційному критерію.
Чи зобов'язаний учасник надавати документи згідно вимог цього пункту відносно субпідрядника, якщо вартість робіт, для виконання яких планується його залучити, буде меншою 20 відсотків від вартості договору про закупівлю?
Відповідь:
Не зобов'язаний
Дата відповіді:
02.10.2020 15:06
Відповідь надана
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Номер:
7481c4869f8b48e7ad0b4bd76fcfb21e
Дата опублікування:
29.09.2020 11:02
Опис:
Положеннями проекту договору, додаток 2 до тендерної документації, передбачено наступну відповідальність Учасника: 7.2. За невиконання чи неналежне (не в повному обсязі, неякісне, несвоєчасне) виконання Учасником зобов’язань за даним договором останній сплачує неустойку у вигляді штрафу у розмірі 3% від суми невиконаного або неналежного виконання зобов’язання, а також відшкодовує завдані збитки в повному обсязі та виконує належно зобов’язання за власний рахунок.
Не зрозуміло, яким чином може розраховуватись розмір санкцій? Порушення строків виконання робіт на 1 день тягне за собою застосування штрафних санкцій у розмірі 3% від вартості робіт? Нарахування санкцій відбувається за кожним випадком, за кожен день? Так само, за змістом пункту, прострочення виконання робіт (етапу робіт) тягне за собою окрім застосування штрафних санкцій обов'язок Учасника виконати роботи (чи окремий етап, також не зрозуміло..) "за власний рахунок"?
Відповідь:
За невиконання або неналежне виконання зобов"язань застосування штрафних санкцій у розмірі 3 % буде здійснюватися відповідно до наявного календарного графіка виконання робіт.
Дата відповіді:
02.10.2020 15:01
Відповідь надана
Роз'яснення щодо змісту тендерної документації
Номер:
ba202102c06f4c38a9ed95ea402e0e25
Дата опублікування:
29.09.2020 10:18
Опис:
Відповідно до вимог тендерної документації, викладених у додатку 1, переможець процедури закупівлі повинен надати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених статтею 17 Закону України «Про публічні закупівлі». При цьому усі аркуші повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої особи переможця яку уповноважено представляти інтереси переможця під час проведення відкритих торгів із зазначенням посади, прізвища і дати підпису, а також відбитки печатки.
Яким чином можна реалізувати зазначену вимогу, в т.ч. стосовно нумерації кожного аркушу, якщо запитувані документи буде подано у формі електронного документу?
Відповідь:
Шановний учаснику! Дану вимогу тендерної документації можна дуже легко реалізувати. В паперовому вигляді зазначених вами документів ви ставите нумерацію, підписуєте та ставите печатку, як передбачено тендерною документацією. Нумерація повинна бути на всіх аркушах, а підписи ваші та печатка лише на тих, які видані вами. Щодо документів виданих іншими установами, то на них лише нумерація. Потім ви скануєте такі документи та завантажуєте до системи через свій майданчик.
Дата відповіді:
02.10.2020 14:48