0 800 330 331
Увійти /
  • Відкриті торги
  • Безлотова
  • КЕП

"Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а" ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік)

Категорія - Замовник, який здійснює діяльність в окремих сферах господарювання. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг – 1 об'єкт Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг – Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а. Цінова пропозиція учасника не платника ПДВ не повинна перевищувати орієнтовну вартість закупівлі без урахування ПДВ. Джерело фінансування закупівлі – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Завершена

73 302 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 366 510.00 UAH
Період уточнення: 06.08.2020 14:35 - 15.08.2020 20:00
Відповідь надана

термін виконання робіт

Номер: d759cee83b6641b783311cffd5f721da
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 14.08.2020 15:13
Опис: Добрый день! Просимо Вас, будь ласка, переглянути строк виконання робіт зазначений в Тендерній пропозиції Додаток №1, а саме: «Підрядник зобов’язується розпочати виконання робіт, враховуючи роботи, пов’язані з комплектацією матеріально-технічними ресурсами, протягом 10 робочих днів з дня направлення Замовником рознарядки, яка надається за умови затвердженого у встановленому порядку річного фінансового плану на 2020 рік… Підрядник зобов`язується завершити виконання робіт не пізніше – 18.12.2020 з правом дострокового виконання». Таким чином враховуючи терміни поставки комплектації та виготовлення обладнанання(Вимикач елегазовий 150 кВ триполюсний типу LTB 170 виробництва ABB, термін поставки складає 60-80днів )закінчення виконання робіт у зазачені терміни може призвести до їх відтермінування. Також, у зв'язку з великою кількістю обсягів робіт, зазначених у технічній документації, а також детальним опрацюванням і формуванням мінімальної вартості просимо перенести строки подачі тендерної пропозиції.
Відповідь: Відповідь. Стосовно перегляду строків виконання робіт зазначених в Тендерній пропозиції Додаток №1. Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Рикове, вул. Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів. Стосовно перенесення строків подачі тендерної пропозиції. Умови тендерної документації складені з урахуванням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» №114-ІХ в редакції від 19.04.2020, в тому числі строків подання тендерних пропозицій. Враховуючи стислі строки виконання робіт та з метою створення принципів відкритості та прозорості на всіх стадіях проведення вищевказаної закупівлі внесення змін до умов тендерної документації недоцільне.
Дата відповіді: 19.08.2020 11:35
Відповідь надана

Щодо устакування

Номер: 39584dddd19f467486a83d74e3a85181
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 13.08.2020 15:59
Опис: В ході підготовки комерційної пропозиції було виявлено, що деякі позиції устаткування, що мають постачатись виконавцем робіт, як приклад "вимикач елегазовий 150 кВ триполюсний типу LTB 170 D1/B фірми АВВ" мають строк поставки від 3 до 4 місяців, що унеможливлює вчасне виконання робіт у строки, передбачені закупівлею. Просимо уточнити, чи можливе подовження строку надання послуг по закупівлі хоча б до лютого 2021року.
Відповідь: Відповідь. Виконання робіт по реалізації проектного рішення: «Технічне переоснащення ВРУ-150кВ тягової підстанції Партизани, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с.Рикове, вул.Заводська, буд.36 а» ( п.1.4.10 Інвестиційної програми АТ «Укрзалізниця» на 2020 рік) (далі ІП). Вимоги діючих нормативних документів регламентуючих порядок, умови, строки виконання та подання звіту про виконання ІП зобов’язують: виконувати схвалену ІП в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягах фінансування у вартісному вираженні в межах звітного періоду, тобто протягом 2020 року. В зв’язку з чим Замовник закупівлі не має права встановлювати інші терміни виконання робіт, ніж передбачені умовами документації конкурсних торгів. Разом з цим умовами тендерної документації передбачено порядок та умови продовження строку дії договору та виконання зобов'язань, щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження.
Дата відповіді: 14.08.2020 14:42