-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
ДК 021:2015 – 63710000-9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. СОУ 42.1-37641918-105:2013 Аварійний ямковий ремонт на ділянках автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут км 93+500 – км 100+000, км 103+000 - км 121+400 у Луганської області
ДК 021:2015 – 63710000-9 — Послуги з обслуговування наземних видів транспорту. СОУ 42.1-37641918-105:2013 Аварійний ямковий ремонт на ділянках автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-02 Контрольно пропускний пункт «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут км 93+500 – км 100+000, км 103+000 - км 121+400 у Луганської області
Завершена
3 968 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 19 840.00 UAH
мін. крок: 0.5% або 19 840.00 UAH
Період уточнення:
24.07.2020 14:57 - 31.07.2020 10:00
Відповідь надана
згідно тендерної документації
Номер:
610db0cd34af43f58d64e30572e7ea1e
Дата опублікування:
29.07.2020 13:37
Опис:
Згідно тендерної документації учасник-ПЕРЕМОЖЕЦЬ надає забеспечення виконання договору у формі електронної банківської гарантії. Також у розділі "Гарантія повина відповідати" замовником вказано " Електронна гарантія надається у складі тендерної пропозиції..."
Просимо дати роз'яснення чи потрібно у складі тендерної пропозиції надавати електронну банківську гарантію ?
Відповідь:
Визначення Переможця закупівлі здійснюється за результатами проведеного аукціону та вивчення Замовником завантажених Учасником документів до тендерної пропозиції.
Учасник-переможець надає Замовнику забезпечення виконання договору у формі електронної банківської гарантії з накладанням ЕЦП на день укладення договору у вигляді паперового варіанту на фірмовому бланку банківської установи із позначкою у місці підпису – «ЕЦП» та перевірочним електронним файлом на будь якому розповсюдженому виді електронного носія.
Розміщувати банківську гарантію з ЕЦП та перевірочним файлом на сторінці закупівлі непотрібно.
Дата відповіді:
30.07.2020 14:26
Відповідь надана
згідно договору
Номер:
e73b2ba36a884df29a9bb02ca9854fdc
Дата опублікування:
29.07.2020 13:00
Опис:
у відповідності до ст. 231 Господарского кодексу України просимо внести зміни у проект договору підряду, а саме:
добавити п. 9.5 в наступній редакції :
п. 9.5 Замовник за порушення строків оплати по договору зобов`язаний сплатити Виконавцю пеню в розмірі 0,1 % від простроченої суми за кожен день прострочення. В разі прострочення понад 30 календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від простроченої суми.
при цьому, п. 9.5 договору в первинній редакції вважати п. 9.6
Відповідь:
За умови, передбачені п. 15.1. проекту договору Замовник передбачив наступне: «Відповідно до приписів п.1 ст. 634 Цивільного Кодексу України зазначений договір є договором приєднання.».
Просимо звернути увагу на те, що за п. 15.1 проекту Договору (Додаток 6 до Тендерної документації) згідно із приписами п.1 ст. 634 Цивільного Кодексу України він є договором приєднання. Згідно із зазначеною статтею Цивільного Кодексу - Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.
Умови договору, встановлені Замовником у проекті , як додатку до Тендерної документації встановлені у вигляді формуляра, та адресовані невизначеному та необмеженому кругу осіб.
Статтею 16 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачається право Замовника самостійно встановлювати кваліфікаційні критерії та вимагати їх документальне підтвердження, тобто встановлення умов Закупівлі є виключним правом Замовника.
Слід зазначити, що за вищеозначеними Законом та Кодексом Учасник не позбавлений права звертатися із скаргою до органу оскарження, а у разі перемоги у аукціоні і укладенню договору - до господарського суду, щодо оскарження його умов, а у разі виникнення вимог третіх осіб- права регресу.
Відповідно до вище наведеного Тендерний комітет не вбачає аргументованих підстав для внесення змін до проекту договору та не задовольняє вимогу Учасника.
Дата відповіді:
30.07.2020 14:23