0 800 330 331
Увійти /
  • Відкриті торги
  • Безлотова
  • КЕП

«Нове будівництво каналізаційного трубопроводу від вул. Б. Хмельницького до вул. Забава у м. Винники» (Код ДК 021:2015 – 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

оголошення відповідно до статті 21 Закону додається

Завершена

4 272 427.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 21 362.14 UAH
Період уточнення: 19.06.2020 16:32 - 25.06.2020 00:00
Відповідь надана

Уточнення вимог щодо оплати юридично-консультаційних послуг

Номер: a7938114fb5447078b7332b88ea201fe
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 23.06.2020 18:40
Опис: Тендерна документація за предметом закупівлі містить наступну інформацію: ". Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг становить 10 000,00 (десять тисяч) гривень і сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем угоди." При цьому, вказані статті ЦК України не містять жодного імперативу стосовно компенсації подібних витрат замовника підрядником. Просимо: 1) роз'яснити, чи задеклароване в тендерній документації право замовника компенсувати вказані витрати за рахунок підрядника означає, що, у випадку заперечення учасника зробити це, замовник відхилятиме пропозицію такого учасника? 2) якщо так - просимо вказати, на яких підставах замовник відхилятиме пропозиції таких учасників? 3) якщо замовник очікує компенсації таких витрат підрядником, чому вони не внесені в технічне завдання, на підставі якого формується розрахунок ДЦ, який, в свою чергу, повинен включати ВСІ необхідні витрати? (при цьому просимо врахувати, що предметом закупівлі є виконанняч робіт, але НЕ компенсація витрат замовника на юридичні послуни) 4) чи очікує замовник надання окремих документів від учасника на підтвердження / заперечення вимоги компенсувати юридично-консультаційні послуги після підписання актів виконаних робіт?
Відповідь: Доброго дня! Оплата юридично-консультаційних послуг є правом, яке учасник може добровільно реалізувати, а не його обов’язком, за невиконання якого він може нести відповідальність. Учасник-переможець в жодному разі не буде примусово зобов’язаний до оплати відповідних послуг, така оплата може здійснюватись лише за його згодою на добровільних засадах. Пропозиція учасника не буде відхилена у випадку неврахування в ціну пропозиції витрат на оплату консультаційних послуг та відмови від їх оплати. Предметом закупівлі, безперечно, є роботи, а витрати, пов’язані з юридично-консультаційними послугами у цьому випадку не претендують на те, щоб вважатись частиною предмета закупівлі. Додатково повідомляємо, що такої ж думки щодо недискримінаційності вимоги стосовно оплати юридично-консультаційних послуг дотримується Верховний Суд України (постанова ВСУ від 19 грудня 2018 року справа №127/15574/16-а;адміністративне провадження №К/9901/45199/18)
Дата відповіді: 26.06.2020 18:31
Відповідь надана

Уточнення кваліфікаційних вимог

Номер: 1b595fc8098b46329f7982be5db7a88f
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 23.06.2020 16:17
Опис: Просимо уточнити наступне: Умовами ТД передбачено, що учасниками надається окрема довідка щодо відповідності учасника ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, зокрема відповідність до ліцензійних вимог будівництва об’єктів інженерної інфраструктури, які передбачають наявність адміністративних, виробничих приміщень, техніки, устаткування і т.д., що відповідають організаційним та кадровим вимогам (оборотно-сальдова відомість по основних засобах в розрізі груп). Просимо роз'яснити чітко, які саме документи вимагає Замовник: довідку довільної форми щодо відповідності учасника ліцензійним умовам провадження господарської діяльності та оборотно-сальдову відомість по основних засобах, чи тільки оборотно-сальдову відомість по основних засобах? У випадку вимоги надання довідки щодо відповідності учасника ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів - просимо обґрунтувати необхідність надання додаткової довідки при умові наявності чинної ліцензії, адже замовник не має повноважень визначати відповідність МТБ ліцензійним умовам провадження господарської діяльності.
Відповідь: Вибір кваліфікаційних критеріїв і визначення способу документального підтвердження учасників таким кваліфікаційним критеріям є прерогативою замовника. Вимоги тендерної документації та перелік документів, якими учасник повинен підтвердити свою відповідність таким вимогам визначається замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства в цілому. Згідно із вимогою п.1.4 Таблиці 1 Додатку 1 ТД вимагається довідка довільної форми щодо відповідності учасника ліцензійним умовам провадження господарської діяльності та оборотно-сальдова відомість по основних засобах.
Дата відповіді: 26.06.2020 18:55