-
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
-
Безлотова
-
КЕП
Будівництво об’єкту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП "АМПУ" із збільшенням глибини до 15м (V черга будівництва)
Будівництво об’єкту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП "АМПУ" із збільшенням глибини до 15м (V черга будівництва)
Торги не відбулися
161 421 669.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 1 600 000.00 UAH
мін. крок: 1% або 1 600 000.00 UAH
Період уточнення:
12.07.2019 17:31 - 26.10.2019 00:59
Відповідь надана
Запит щодо фінансового плану
Номер:
5c8868e6e1114367a567cab0e4caba47
Дата опублікування:
10.08.2019 10:40
Опис:
У відповідності до пункту 20,1 проекту договору (нерезидент) умовами набуття чинності договору є затвердження в установленому порядку фінансового плану Замовника на 2019 рік за умови наявності в ньому витрат на закупівлю Робіт, що є предметом цього Договору. Просимо включити вданий пункт граничну дату чинності даного договору
Відповідь:
Дякуємо за звернення. «Гранична дата чинності договору» за своїм сенсом відповідає строку дії договору, який, згідно п.20.1 проектів договорів, діє до 30.09.2020р. в частині виконання Робіт Підрядником, а в частині гарантійних зобов’язань та розрахунків до повного виконання. Гарантійний термін та терміни здійснення розрахунків, також визначені умовами проектів договорів, тому включення запропонованого пункту є безпідставним.
Дата відповіді:
14.08.2019 11:04
Відповідь надана
Питання щодо непрямих збитків
Номер:
bbb077e7139a452a91efdc21c94c02da
Дата опублікування:
10.08.2019 10:39
Опис:
На відміну від загальноприйнятої практики, проект договору в даний час не містить жодного загальноприйнятого обмеження відповідальності та явного виключення непрямих збитків, залишаючи Підряднику невиправдану кількість невизначеності, що неминуче впливає на ціну пропозиції.
Тому Замовник може погодитися додати нову підпункту у пункті 18:
"Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за втрату використання будь-яких робіт, втрату прибутку, втрату будь-якого контракту чи будь-яких непрямих або непрямих збитків або збитків, які можуть понести інші Сторони у зв'язку з Договором. Загальна сума зобов'язань Виконавця перед Замовником, згідно з Договором або у зв'язку з ним, не повинна перевищувати 100% від ціни Договірної ціни ".
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Запропонована Вами редакція не відповідає інтересам Замовника, крім того чинне законодавство України не передбачає таких обмежень.
Дата відповіді:
14.08.2019 11:04
Відповідь надана
Питання щодо виконання робіт в менших обсягах ніж заплановані
Номер:
0d0625111f0f4fe28ecf31b643494fd3
Дата опублікування:
10.08.2019 10:37
Опис:
Міжнародними стандартами договорів, такими як FIDIC, передбачається обмеження штрафних санкцій за затримки під час виконання Робіт, які стягуються з Підрядника у разі затримки. Параграф 18,2 даного проекту Договору не містить межі відповідальності за такі затримки. Чи міг би Замовник викласти даний пункт у наступній редакції:
"за виконання Робіт в обсягах, менших за обсяг виконаних Робіт відповідно до Календарного графіку, Підрядник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожний день прострочення, а за прострочення порівняно з Календарним графіком понад 30 днів додатково сплачується штраф у розмірі 3 відсотків вказаної вартості. В будь-якому випадку така пеня не може перевищувати суму, рівну 10% від вартості Робіт;
- у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів) у Роботах, виявлених Замовником, Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості Робіт, в яких були виявлені дефекти та які не були виправлені в установлений термін, за кожний день прострочення. В будь-якому випадку така пеня не може перевищувати суму, рівну 10% вартості Робіт;
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п.2 ч.2 ст.231 ГКУ у разі, якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Враховуючи вищевикладене, викласти зазначений пункт у запропонованій Вами редакції є безпідставним.
Дата відповіді:
14.08.2019 11:03
Відповідь надана
Питання щодо послуг
Номер:
d3d0ab10cedc4226b5398fe381269990
Дата опублікування:
10.08.2019 10:34
Опис:
Чи є правильним припущенням, що послуги, перелічені у пункті 12.2 проекту договору (нерезидент) надаються виключно Замовником? З метою уточнення даного пункту просимо Вас додати фразу "згідно з офіційними тарифами" після слів "за оплату"?
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п. 5.1.25. (додаток 6/1 до ТД) та п.5.1.26 (додаток 6 до ТД) проектів договорів, Підрядник зобов’язаний здійснювати оплату за здачу лляльних і фекальних вод, сміття й харчових відходів зі своїх працюючих суден, а також за усі інші додаткові роботи (послуги) за вільними тарифами Замовника, тому додання фрази є недоцільним.
Дата відповіді:
14.08.2019 10:15
Відповідь надана
Питання щодо тексту банківської гарантії
Номер:
7afe00417185454887985ea967c3f7f1
Дата опублікування:
10.08.2019 10:32
Опис:
У пункті 6.2.1 проекту договору зазначено, що текст банківської гарантії повинен бути завчасно погоджений між Сторонами до укладення Договору. Зазвичай, у банківських гарантіях, які ми надаємо у якості забезпечення виконання договору, зазначається, що, коли Бенефіціар гарантії бажає подати вимогу на виплату за даною гарантією, Бенефіціар, у якості формальності повинен зазначити, що Виконавець порушив свої зобов’язання та вказати характер такого порушення. Це стосується формальних вимог щодо оформлення вимог на оплату, і не дає право банку-гаранту проводити будь-яку оцінку правомірності даної вимоги. Чи міг би Замовник підтвердити, можливість включення даного формулювання в текст банківської гарантії щодо забезпечення виконання договору.
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п.6.2.1 проектів договорів та п.6 розділу VI «Результати торгів та укладання договору про закупівлю», вимоги за банківською гарантією задовольняються за першою вимогою бенефіціара без подання будь-яких інших документів або виконання будь-яких інших умов, тому включення формулювання в зазначеній редакції у текст банківської гарантії неможливе.
Дата відповіді:
14.08.2019 10:12
Відповідь надана
Питання щодо забезпечення виконання договору
Номер:
1f56bc5132ac4fc7a854872858081967
Дата опублікування:
10.08.2019 10:30
Опис:
У відповідності до пункту 6.2 проекту договору (для нерезидента) забезпечення виконання договору повинно бути дійсним до кінця 2020 року, що перевищує запланований термін виконання договору. Просимо Замовника уточнити причини такого тривалого терміну дії? Також пропонуємо викласти даний пункт в наступній редакції: “Банківська гарантія діє з моменту підписання цього Договору протягом всього строку виконання включаючи строк до одного місяця після Дати закінчення робіт, але ні в якому разі після [зазначити граничну дату виконання договору] “.
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п.20.1 проекту договору, цей Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами, але не раніше затвердження в установленому порядку фінансового плану Замовника на 2019 рік за умови наявності в ньому витрат на закупівлю Робіт, що є предметом цього Договору і діє до 30.09.2020р. в частині виконання Робіт Підрядником, а в частині гарантійних зобов’язань та розрахунків до повного виконання.
Строк дії банківської гарантії забезпечення виконання договору не перевищує строк дії договору до повного виконання в частині гарантійних зобов’язань та розрахунків, тому вимога є безпідставною.
Дата відповіді:
14.08.2019 10:09
Відповідь надана
Питання щодо коригування Договірної ціни
Номер:
a7e2ff9d14d946bbb3e87b0620d760d2
Дата опублікування:
10.08.2019 10:29
Опис:
У пункті 5.2.4 йде мова про право зменшення Договірної ціни за умови взаємної згоди Сторін. Чи обмежує або впливає даний пункт будь-яким чином на частину 4 статті 36 Закону України Про Публічні Закупівлі, що також визначає можливість збільшення ціни? Чи є всі положення статті 36 Закону України про публічні закупівлі обов’язковими для виконання в рамках даного Договору?
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п. 5.4.2 проектів договорів, Замовник має право зменшувати обсяги Робіт та Договірну ціну залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди.
П.5.2.4 проекту договору викладений на підставі п.1) та п.5) ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі».
Також, відповідно до п. 4.3 проектів договорів, Договірна ціна може бути відкоригована у випадках передбачених чинним законодавством України в сфері публічних закупівель.
З урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» та умов проектів договорів Додатки 6 та 6/1 до ТД, зміна ціни в бік збільшення можлива лише на підставі п.6) ч.4. ст.36.
Всі умови договору викладені з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі» і виконується з обов’язковим дотриманням чинного законодавства України.
Дата відповіді:
14.08.2019 09:47
Відповідь надана
Питання щодо несвоєчасної оплати
Номер:
d62a9be656bf4eedae7d71b5c8da7663
Дата опублікування:
10.08.2019 10:27
Опис:
У пункті 5.2 проекту договору (нерезидент) перераховані права Виконавця. Ми зауважуємо, що, всупереч звичній юридичній практиці, у пункті не зазначається право Виконавця вимагати оплати пені у разі несвоєчасної оплати Замовником за виконані роботи. У більшості країн пеню за невчасну оплату робіт регулюється цивільним кодексом і, як правило, пеня виражена у якості річної процентної ставки, що становить приблизно 8%. Чи існує такий механізм у чинному законодавстві України, і якщо так, чи можна вважати його частиною договору? У такому випадку, якою буде поточна процентна ставка пені за несвоєчасну виплату?
Відповідь:
Дякуємо за звернення. Відповідно до п.18.2 проектів договорів, у разі порушення строків розрахунків Замовник сплачує на користь Підрядника пеню в розмірі 0,1 (одна десята) відсотка вартості Робіт, з яких допущено прострочення розрахунку, яка не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожний календарний день прострочення.
Штрафні санкції застосовані на підставі ч.2 ст.231 Господарського Кодексу України.
Дата відповіді:
14.08.2019 09:46
Відповідь надана
сроки выполнения работ
Номер:
22f6a9d9824044d7a3a3f08f9d7b19a1
Дата опублікування:
09.08.2019 21:10
Опис:
Уважаемый Заказчик!
Тендерной документацией установлен срок выполнения работ – 69 суток.
Мы понимаем, что данный срок определен следующим образом.
Из ведомости ресурсов к Сводному сметному расчету стоимости объекта строительства (форма №5а) были взяты затраты ресурсов (маш-часы работы строительных машин и механизмов) и разделены на количество часов в сутках -24 часа.
То есть, по основным машинам, которые определяют срок выполнения работ:
- Водолазні станції на самохідному боті з компресором при роботі в закритій акваторії, потужністю 110 кВт (150 к.с.) - 552,828 : 24 = 23 суток
- Землесоси самовідвізні трюмно-рефулерні при роботі на відкритому рейді, потужністю 6520 кВт, ємність грунтового трюму 7350 м3 - 843,9 : 24 = 35,2 суток
- Несамохідний штанговий земснаряд при роботі на відкритому рейді зі змінним обладнанням -
256,215 : 24 = 10,7 суток
Всего: 23+35,2+10,7 = 68,9 суток =69 суток.
Учитывая сроки проведения торгов и заключения договора, условия проекта договора в части сроков выполнения работ (статья 3), очевидно, что Заказчик умышленно планирует обязать Подрядчика выполнять работы в зимний период, что противоречит здравому смыслу!
Просим ответить на следующие вопросы:
1. Может ли водолазная станция работать 24 часа в сутки?
2. Продолжительность рабочей смены водолазной станции?
3. Сколько часов в смену может работать водолаз в холодной воде в зимний период?
4. Сколько водолазов работает на водолазной станции?
5. Какую площадь сможет обследовать водолазная станция за сутки в зимний период в условиях действующего предприятия (судоходства на акватории порта) и какой реальный срок выполнения обследования площади – 276414 м2 ?
Пожалуйста, обратитесь к специализированным организациям за профессиональными консультациями и разъяснениями и установите реальный срок
выполнения водолазного обследования!
Кроме того, спросите у них сколько стоит водолазная станция в час?
Будут ли они работать по цене 586,33 грн. (целых 23 доллара США) в час без НДС или дешевле!?
Также, просим разъяснить почему Вы возлагаете ответственность на Подрядчика по извлечению предметов засоренности, в случае их обнаружения.
Эти работы и соответственно затраты на их выполнение не предусмотрены проектно-сметной документацией!
Также, в п.3.5. Додатку 5 «Технічні вимоги» Вы обращаете внимание и устанавливаете требование на то, что «Підрядник вживає заходи щодо підняття затоплених предметів, у разі загрози цих предметів проведенню днопоглиблювальних робіт та/або безпеці судноплавства».
То есть, Вы не исключаете, что на дне могут находиться затопленные предметы, которые могут угрожать безопасности судоходства.
Вместе с тем, согласно Правил технического надзора за гидротехническими сооружениями в эксплуатации, ответственностью Заказчика является ежегодно проводить водолазное обследование и промеры глубин для обеспечения безопасности мореплавания.
Просим опубликовать результаты последнего обследования, если они выполнялись, или информировать о том, что такие обследования АМПУ не выполняло.
Т
акже, просим сообщить выполнялось ли водолазное обследование участка работ (5 очередь) на стадии изысканий и/или проектирования!?
Если нет, то почему? И Почему Вы теперь перекладываете ответственность по извлечению затопленных предметов, в случае их обнаружения, на Подрядчика!?
Надеемся на понимание, объективное рассмотрение поставленных по сути вопросов и внесение соответствующих необходимых изменений в тендерную документацию.
Пожалуйста, рассмотрите их совместно с генеральным проектировщиком.
Відповідь:
Дякуємо за звернення. В складі Тендерної документації розміщеного Оголошення Замовником розміщені файли «Ссылка на проект», за якою можливо завантажити проектну документацію та «Додаток Є до Тех.вимог – Існуючі проміри глибин ділянки днопоглиблення» виконаних у грудні 2018 року.
В проектній документації (Том 2 «Організація будівництва) чітко зазначені строки виконання днопоглиблювальних та підготовчих робіт, на підставі яких і визначено загальний строк виконання по V черзі в 69 календарних днів, а виконання днопоглиблення земкараванами здійснюється паралельно.
Звертаємо увагу, що Правилами технічного нагляду за гідротехнічними спорудами у експлуатації та промірними роботами не передбачено в обов’язковому порядку виконання водолазних робіт на портових акваторіях.
Згідно з п. 4.18 ВСН 34-91 «Правила виконання та приймання робіт підчас будівництва нових, реконструкції і розширенні діючих гідротехнічних морських і річкових транспортних споруд»: Підготовчі роботи, за винятком зазначених у п.4.14, виконуються замовником, проте частина зазначених робіт може бути виконана підрядником на договірних умовах.
Крім того в проектній документації зазначено, що Замовник і Підрядник виконують підготовчі роботи на умовах передбачених Договором.
В зведеному кошторисному розрахунку вартості об’єкта будівництва включені кошти на покриття ризиків всіх учасників будівництва. Дані кошти згідно ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 призначенні на відшкодування збільшення вартості обсягів робіт та витрат, характер і методи виконання яких не можуть бути точно визначені при проектуванні та уточнюються при визначенні виконавця робіт (проведенні процедури закупівлі) або в процесі будівництва.
У технічних вимогах чітко наведено, що Підрядник вживає заходи щодо підняття затоплених предметів виключно у разі загрози цих предметів проведенню днопоглиблювальних робіт та/або безпеці судноплавства, тобто Підрядник сам визначає які предмети заважатимуть проведенню днопоглиблювальних робіт в залежності від типу вибраного Підрядником обладнання (земснарядів), а Замовника цікавить виключно досягнення глибини не менше 15м відповідно до вимог проектної документації.
Враховуючи вищенаведене, внесення змін до тендерної документації вважаємо недоцільним.
Дата відповіді:
14.08.2019 15:59
Відповідь надана
Питання щодо досвіду виконання аналогічного договору за предметом закупівлі
Номер:
ee386629be994c9292038dadd4615dae
Дата опублікування:
09.08.2019 17:26
Опис:
За пунктом 4.1. Розділу І Тендерної документації назва предмета закупівлі: «Будівництво об’єкту «Реконструкція операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП "АМПУ" із збільшенням глибини до 15м (V черга будівництва) (Будівельні роботи та поточний ремонт за кодом ДК 021-2015 - 45000000-7)».
Згідно п.3.1. Технічних вимог до предмету закупівлі під час реконструкції операційної акваторії 1-го ковша Сухого лиману Іллічівської філії ДП «АМПУ» із збільшенням глибини до 15м» заплановане виконання днопоглиблювальних робіт проектним обсягом 662 650 м3 (V черги будівництва).
Просимо надати розяснення чи може важатися аналогічним договір на виконання Експлуатаційного днопоглиблення (за кодом ДК 021:2015: 45240000-1 «Будівництво гідротехнічних об’єктів»).
Відповідь:
Дякуємо за звернення. РД 31.74.08-85 «Технічна інструкція по виробництву морських днопоглиблювальних робіт», чітко відрізняє капітальне днопоглиблення від експлуатаційного (ремонтного), так як до капітального відносяться виключно створення (будівництво) нових морських каналів та портових акваторій та роботи з реконструкції діючих каналів та акваторій портів, які виконуються за рахунок капітальних вкладень, що повністю відповідає закупівлі.
Крім того, ведення технічної та виконавчої документації при виконанні капітального днопоглиблення значно обширніше, та потребує наявність у учасника відповідного досвіду.
Враховуючи вищенаведене, для конкретизації вимог, будуть внесені відповідні зміни до Тендерної документації.
Дата відповіді:
14.08.2019 09:23