-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції ПС 110 кВ «Кримська», м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 22/1
ІП 2019 Розділ І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання. Будівництво та реконструкція мереж 35-110 кВ п.4 Реконструкція ПС 110 кВ Кримська
Торги відмінено
14 359 360.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 5 000.00 UAH
мін. крок: 0% або 5 000.00 UAH
Період уточнення:
26.03.2019 14:02 - 27.04.2019 16:00
Відповідь надана
О банковских реквизитах
Номер:
0e6fdce34f3c4c0bbd852d022ef4a5b2
Дата опублікування:
29.03.2019 16:54
Опис:
Просим внести изменения в тендерную документацию и указать банковские реквизиты Заказчика для оформления банковской гарантии.
Відповідь:
Доброго дня. Реквізити АТ "Одесаобленерго" вказані в Додатку 4 до тендерної документації "Проект договору"
Дата відповіді:
01.04.2019 08:03
Відповідь надана
Щодо типу матеріалів
Номер:
090297297a5d4f8482494cc06c533de2
Дата опублікування:
29.03.2019 16:48
Опис:
В Специфікації до Проекту вказані "Рейки залiзничнi широкої колiї I групи, тип Р50 iз сталi марки М74Ц", тоді як в Відомості Ресурсів "Рельсы железнодорожные широкой колеи II группы, тип Р50 из стали марки М74". Просимо надати коректний тип, клас, групу рельсів та номер діючого стандарту для коректного вибору матеріалу.
Відповідь:
Просимо використовувати матеріали , які вказані у Специфікації до Проекту, а саме "Рейки залiзничнi широкої колiї I групи, тип Р50 iз сталi марки М74Ц"
Дата відповіді:
02.04.2019 09:50
Відповідь надана
Щодо кваліфікаційних документів.
Номер:
29554173c6bf4df89ec4aae4ad9707f4
Дата опублікування:
29.03.2019 16:44
Опис:
В Додатку 1 до тендерної документації Розділ I п. 3.1. "Відомості про виконання аналогічного договору по будівництву або реконструкції сучасних підстанцій із встановленням трансформатору 110 кВ та реакторів 10 кВ, які повинні підтверджувати наявність в учасника досвіду виконання аналогічних робіт щодо предмету закупівлі в періоді останніх п’яти років (за формою наведеною у Додатку №3 до Кваліфікаційних вимог). Довідка повинна супроводжуватись:
- оригіналом або копією* договору на запропонований предмет закупівлі, з усіма додатками (якщо такі були);
- оригіналом або копією* позитивного відгуку замовника, для якоговиконувались аналогічні роботи щодо предмету закупівлі."
Просимо надати уточнення, чи може учасник, для підтвердження кваліфікації, надати декілька договорів, в одному з яких буде підтверджуватися досвід по втановленню траснформаторів 110 кВ а в іншому по встановленню реакторів 10 кВ?
Відповідь:
Доброго дня. На підтвердження даного кваліфікаційного критерію Учасник може надати один або декілька договорів на виконання аналогічних робіт щодо предмету закупівлі. В одному договорі може відображатись досвід по встановленню трансформаторів 110 кВ, в іншому - по встановленню реакторів 10 кВ.
Дата відповіді:
01.04.2019 08:10
Відповідь надана
Щодо Істотних умов договору
Номер:
576926346b7147e398a6b8f2f6c4ce22
Дата опублікування:
29.03.2019 16:40
Опис:
В п 4 "Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю" в Розділі "Результати торгів та укладання договору про закупівлю" міститься наступна інформація: "Підрядник:
• за порушення строків виконання Робіт зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від договірної ціни об’єкта при простроченні на чотири тижні і 30% від договірної ціни об’єкта при простроченні на шість тижнів;
• у разі виявлення недоліків (дефектів) у роботах сплачує штраф у розмірі 10% відсотків від вартості робіт;
• у разі порушення строків усунення недоліків (дефектів), виявлених Замовником, сплачує Замовнику пеню у сумі 1000 грн. за кожний день затримки, з моменту отримання офіційної претензії у письмовому вигляді;
• у разі порушення вимог охорони праці під час виконання Робіт на об’єктах АТ «Одесаобленерго» зобов’язаний оплатити Замовнику штраф у розмірі 10% від договірної ціни об’єкта і 5% від договірної ціни об’єкта додатково при подальших порушеннях." Просимо надати пояснення, якими саме нормативно-правовими актами керується Замовник, вказуючи такі штрафні санкції?
Відповідь:
Доброго дня. Замовник має право самостійно визначати обсяги відповідальності контрагента за договором.
Дата відповіді:
02.04.2019 09:44
Відповідь надана
Щодо експертизи
Номер:
1bb3914990c04d999cbf92f81ffa56e2
Дата опублікування:
29.03.2019 16:14
Опис:
Просимо повідомити, чи є в наявності Експертний звіт щодо розгляду проектної документації (стадії "Проект"), виданий повноважним експртним органом?
Відповідь:
Доброго дня. Експертний звіт щодо розгляду проектної документації (стадії "Проект"), виданий повноважним експертним органом у Замовника є в наявності.
Дата відповіді:
01.04.2019 15:06
Відповідь надана
Щодо дозволу на початок виконання робіт
Номер:
020c74a2a0db49648082f7157f554475
Дата опублікування:
29.03.2019 16:07
Опис:
До початку виконання робіт на об'єкті класу наслідків СС2, Замовник отримує дозвіл на будівництво об'єктів категорії СС2 виконання робіт у відповідному контролюючому органі (ДАБІ). Просимо повідомити про наявність такого дозволу.
Відповідь:
Для отримання дозвілу на виконання будівельних робіт необхідно спочатку визначити виконавця робіт (підрядника) шляхом проведення процедури закупівлі (відкритих торгів), оскільки до заяви про отримання дозволу на виконання будівельник робіт необхідно додати інформацію про ліцензію, що дає право на виконання будівельних робіт, копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт та ін..
Дата відповіді:
02.04.2019 09:55
Відповідь надана
Щодо навчання персоналу
Номер:
9c20f60df7fd4ff2a829a6fba6a6eee7
Дата опублікування:
29.03.2019 15:50
Опис:
В Додатку 3 до тендерної документації "Технічні вимоги" міститься пункт 2.6. "Під час проведення пуско-налагоджувальних робіт має бути проведене навчання експлуатуючого персоналу Замовника роботі на устаткуванні електроустановки". Такі роботи (навчання персоналу) зазвичай провядяться постачальниками основного силового устаткування (трансформатори 110 кВ та реактори 10 кВ). Просимо надати роз'яснення, чому Підрядник а не Замовник (який буде постачати основне силове електроустаткування) виконує даний вид робіт?
Відповідь:
Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Дата відповіді:
02.04.2019 11:17
Відповідь надана
Щодо типу електроустаткування поставки Замовника
Номер:
a87b57885f1f4424966390b8dd9e68b0
Дата опублікування:
29.03.2019 14:58
Опис:
Для більш чіткого опрацювання технічної частини проекту та для коректної оцінки вартості робіт просимо вказати тип та виробника електроустаткування (трансформаторів 110 кВ та реакторів 10 кВ) поставки Замовника.
Відповідь:
Повідомляємо, що на даний час Замовником проводиться процедура відкритих торгів на закупівлю електроустаткування (трансформаторів 110 кВ та реакторів 10 кВ) та переможця ще не визначено. Тому не маємо можливості вказати тип та виробника електроустаткування.
Дата відповіді:
02.04.2019 10:17
Відповідь надана
Щодо графіку поставки обладнання Замовника
Номер:
f916149018504ca4a7b3c4c04ea0ada7
Дата опублікування:
29.03.2019 14:53
Опис:
В Додатку №3 до тендерної документації п 2.9 вказано що основне силове електроустаткування постачає Замовник. Просимо вказати терміни поставки цього устаткування.
Відповідь:
Термін поставки обладнання, яке постачає Замовник – грудень 2019 року.
Дата відповіді:
02.04.2019 10:01
Відповідь надана
Щодо ліцензії
Номер:
77e2341c5dd745b7a21848322a4c9455
Дата опублікування:
29.03.2019 14:47
Опис:
В Додатку 1 до тендерної документації Частина I пункт 4 «Загальні відомості про учасника» пп 4.8. Замовник вимагає надання копії ліцензії на виконання робіт з певним переліком.
При цьому повідомляємо наступне:
В період часу до 30.03.2016 року діяв Наказ №47 від 27.01.2009 року (Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури), згідно з яким видавались Ліцензії з дозволеним видом робіт (Додаток №1 до Ліцензійних умов). Станом на сьогодні цей Наказ не діє.
30.03.2016 року Постановою Кабінету Міністрів України № 256 затверджено «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками».
Згідно вищевказаного документу (Постанова №256), починаючи з часу введення в дію, видаються Ліцензії з переліком дозволених видів робіт згідно "ПЕРЕЛІКу видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми та значними наслідками, які підлягають ліцензуванню", який є Додатком до цієї Постанови.
Просимо звернути увагу на вищевказану інформацію, та привести відповідну вимогу тендерної документації до чинного законодавства України (Постанова КМУ №256 від 30.03.2016 р).
Відповідь:
Зміни будуть внесені в тендерну документацію.
Дата відповіді:
02.04.2019 10:04