-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Проектно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Реконструкція компресорної станції в Івано-Франківській області» (Стадії «Проект» та «Робоча документація») (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Закупівля здійснюється відповідно до https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2026-05-08-007675-a, згідно з технічними вимогами і якісними характеристиками предмета закупівлі. Джерело фінансування закупівлі: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства). Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції, – українська. Документи, які не готуються учасником та представлені в складі тендерної пропозиції, можуть бути надані як українською, так і російською мовами. Критерій оцінки – ціна 100%.
Період подачі пропозицій
до закінчення періоду залишилося 7 днів (до 29.05.26 12:00)
33 562 000.00
UAH без ПДВ
До закінчення прийому пропозицій
07
дн
21
год
57
хв
28
сек
Оплата за участь: 4 080.00 UAH
Період уточнення:
12.05.2026 16:32 - 26.05.2026 00:00
Без відповіді
Структура Договору
Номер:
0e3f116a1fa84143911d7f58dd4bcab7
Дата опублікування:
18.05.2026 18:54
Опис:
Шановний Замовнику,
просимо:
1. Виділити ОТР як окремий договірний етап з відкритою або орієнтовною вартістю.
2. Ціна договору на стадії «Проект» і «РД» повинна бути або відкритою з встановленням граничного
ліміту, або розбитою на етапи з перерахунком після затвердження ОТР.
3. Включити до договору умову про зміну вартості при зміні рівня захисту ЗСЦЗ та при виборі ГПА
Без відповіді
Проєкт договору - Додаток А до додатку № 5
Номер:
cdc3796efce44eff8d64c502d67c0ad6
Дата опублікування:
18.05.2026 18:44
Опис:
Просимо видалити додаток А до додатку № 5 "ПЕРЕЛІК видів порушень та матеріальної відповідальності Виконавця/Підрядника (підрядної /або субпідрядної організації)" відповідно до коментаря, який наведено до п. 8.15, а саме:
Передбачені даним додатком штрафи не відносяться до предмету договору, а замовник не є суб'єктом владних повноважень, що здійснює нагляд в зазначених галузях. Якщо ж внаслідок вказаних дій Підрядником Замовник буде притягнений до відповідальності то компенсація такої відповідальності передбачена, як відшкодування збитків
Без відповіді
Проєкт договору - п. 16.12
Номер:
270320700cde452998aaaaf12faa58fc
Дата опублікування:
18.05.2026 18:43
Опис:
Просимо викласти п. 16.12 "У разі ухилення Підрядником від одержання повідомлень Замовника, передбачених умовами цього Договору, Підрядник вважається повідомленою належним чином протягом 3 (трьох) календарних днів – у випадку направлення Замовником поштового відправлення в установах Укрпошти з моменту проставлення відповідної відмітки про направлення; протягом 2 (двох) календарних днів – у випадку направлення кур’єрською службою з моменту передачі кур’єру; у той же день – у випадку направлення електронною поштою. Під ухиленням, зокрема, розуміється: зміна місцезнаходження, поштової (фактичної) та/або електронної адреси, реквізитів факсимільного та/або електронного зв’язку без повідомлення про це протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких змін, відмова від одержання поштової кореспонденції, в тому числі не одержання у встановленому порядку в установах Укрпошти рекомендованих та/або цінних листів, відмова від одержання кур’єрської доставки та повідомлень, надісланих на електронну адресу Підрядника, інші ухилення та ігнорування одержаних повідомлень тощо."
в наступній редакції:
"У разі ухилення Стороною від одержання повідомлень іншою Стороною, передбачених умовами цього Договору, Сторона вважається повідомленою належним чином протягом 3 (трьох) календарних днів – у випадку направлення іншою Стороною поштового відправлення в установах Укрпошти з моменту проставлення відповідної відмітки про направлення; протягом 2 (двох) календарних днів – у випадку направлення кур’єрською службою з моменту передачі кур’єру; у той же день – у випадку направлення електронною поштою. Під ухиленням, зокрема, розуміється: зміна місцезнаходження, поштової (фактичної) та/або електронної адреси, реквізитів факсимільного та/або електронного зв’язку без повідомлення про це іншої Сторони протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту виникнення таких змін, відмова від одержання поштової кореспонденції, в тому числі не одержання у встановленому порядку в установах Укрпошти рекомендованих та/або цінних листів, відмова від одержання кур’єрської доставки та повідомлень, надісланих на електронну адресу Сторони, інші ухилення та ігнорування одержаних повідомлень тощо."
Без відповіді
Проєкт договору - п. 8.15
Номер:
ef2899724919406daee7503ae1046c01
Дата опублікування:
18.05.2026 18:43
Опис:
Просимо видалити пункт 8.15. "У випадку порушення Підрядником своїх зобов’язань, встановлених Вимогами щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища (Додаток №5), Підрядник несе відповідальність та сплачує штрафні санкції передбачені у Додатку А до Додатку №5 цього Договору .",
оскільки
Передбачені даним додатком штрафи не відносяться до предмету договору, а замовник не є суб'єктом владних повноважень, що здійснює нагляд в зазначених галузях. Якщо ж внаслідок вказаних дій Підрядником Замовник буде притягнений до відповідальності то компенсація такої відповідальності передбачена, як відшкодування збитків
Без відповіді
Проєкт договору - п.8.13
Номер:
ff4522b2d36b4b6791a80a79bb5dc338
Дата опублікування:
18.05.2026 18:42
Опис:
Просимо видалити пункт 8.13 "У разі порушень Підрядником порядку заповнення та/або порядку реєстрації та передачі в ЄРПН електронної податкової накладної та додатків до неї та/або розрахунків коригування до неї, що призвело до втрати Замовником права на податковий кредит з податку на додану вартість, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника згідно з його письмовою вимогою збитки в розмірі невідшкодованого з бюджету податку на додану вартість. При цьому розмір збитків Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику протягом строку, визначеного у відповідній письмовій вимозі Замовника . ",
оскільки п. 3.6. передбачено затримку оплати до моменту реєстрації ПН
Без відповіді
Проєкт договору - п. 8.11
Номер:
604526c6e25b4825bb32cc526c47ae22
Дата опублікування:
18.05.2026 18:41
Опис:
Просимо видалити пункт 8.11 "Сторони домовились, що у випадку невиконання Підрядником зобов’язання, встановленого пунктом 8.4. Договору, Замовник має право застосувати до Підрядника оперативно-господарську санкцію у вигляді утримання суми нарахованих неустойки/штрафних санкцій, що нараховуються згідно з умовами та у порядку, встановлених цим Договором, з сум, які підлягають виплаті Підряднику. Така оперативно-господарська санкція застосовується до Підрядника після того, як він не сплатив у визначений строк неустойку/штрафні санкції згідно з розрахунком неустойки/штрафних санкцій за вимогою Замовника, що направлена на адресу та/або на електронну адресу Підрядника, вказану в умовах цього Договору. Про застосування такої оперативно-господарської санкції Замовник зобов’язаний письмово повідомити Підрядника .",
оскільки
Вказаний пункт разом із п. 8.4. надає можливість Замовнику для зловживань, а саме нарахування штрафних санкцій на власний розсуд та утримання їх з належної Підряднику оплати за виконану роботу
Без відповіді
Проєкт договору - п. 8.10
Номер:
b6bd7d9931404055881f4cf9e5c53f74
Дата опублікування:
18.05.2026 18:41
Опис:
Просимо викласти пункт 8.10 "Сторони домовились, що на суму боргу за порушення строку здійснення платежів Замовником нараховується 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка річних від простроченої суми."
в наступній редакції
"Сторони домовились, що на суму боргу за порушення строку здійснення платежів Замовником нараховується 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка річних від простроченої суми."
Без відповіді
Проєкт договору - п.8.9.
Номер:
bd134c91fe134d47a9992d896893c547
Дата опублікування:
18.05.2026 18:40
Опис:
Просимо викласти пункт 8.9. "У випадку виявлення під час виконання цього Договору Замовником факту пов’язаності (у значенні Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) Підрядника, як учасника процедури закупівлі, за результатами якої укладено цей Договір, з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі «Проектно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Реконструкція компресорної станції в Львівській області» (стадії «Проект» та «Робоча документація»)» оголошення №______________ та/або уповноваженою особою Замовника, Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, повідомивши в письмовій формі про це Підрядника у строк 20 (двадцять) календарних днів або вимагати від Підрядника сплатити штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків від ціни цього Договору, якщо у зв’язку з особливістю предмета цього Договору Замовник не зможе реалізувати право на розірвання цього Договору без шкоди для себе."
в наступній редакції:
"У випадку виявлення під час виконання цього Договору Замовником факту пов’язаності (у значенні Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами та доповненнями) Підрядника, як учасника процедури закупівлі, за результатами якої укладено цей Договір, з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі «Проектно-вишукувальні роботи по об’єкту: «Реконструкція компресорної станції в Львівській області» (стадії «Проект» та «Робоча документація»)» оголошення №______________ та/або уповноваженою особою Замовника, Замовник має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, повідомивши в письмовій формі про це Підрядника у строк 20 (двадцять) календарних днів."
Без відповіді
Проєкт договору - п.8.4
Номер:
52f099ada8b64f728f101022951c61fe
Дата опублікування:
18.05.2026 18:39
Опис:
Просимо видалити пункт 8.4. "Підрядник зобов’язується сплатити Замовнику кожну з передбачених пунктом 8.3. цього Договору неустойку/штрафну санкцію у строк, що визначений у відповідній письмовій вимозі Замовника."
Без відповіді
Проєкт договору - п. 8.2
Номер:
6272936a6cad4483abae135dbb28745b
Дата опублікування:
18.05.2026 18:38
Опис:
Просимо викласти пункт 8.2. "У разі порушення Замовником строків оплати за цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,01 (нуль цілих однієї сотої) відсотка від простроченої суми оплати за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня."
в наступній редакції:
"У разі порушення Замовником строків оплати за цим Договором, Замовник сплачує Підряднику пеню в розмірі 0,1 (нуль цілих однієї десятої) відсотка від простроченої суми оплати за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня."