-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Послуги з використанням техніки ГРП в процесі гідравлічного розриву пластів (ГРП) на об’єктах АТ «Укрнафта»
Звертаємо вашу увагу та додатково уточнюємо, що при заповненні розділу "Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі" учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, а Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документів, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей (детально описано у додатку 4 до ТД).
Завершена
14 298 000.00
UAH без ПДВ
Період уточнення:
01.04.2026 11:07 - 12.04.2026 00:00
Відповідь надана
Про проект договору
Номер:
bfe44e5143df44a59b9b973b988126cc
Дата опублікування:
09.04.2026 16:58
Опис:
Шановний Замовнику!
Проєкт договору містить наступний пункт: 7.16. Сторони дійшли згоди, що у разі порушення Виконавцем зобов’язань за цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Виконавцем, про що Замовник надсилає Виконавцю відповідне повідомлення (лист). Санкція вважається застосованою з моменту, визначеного у такому повідомленні (листі). При цьому дана оперативно-господарська санкція застосовується незалежно від вини Виконавця, а також не є жодною дискримінацією Виконавця та/або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Строк, на який застосовується така оперативно-господарська санкція, встановлюється Замовником на власний розсуд.
Вважаємо, що частина умови, яка міститься у третьому реченні, а саме – «При цьому дана оперативно-господарська санкція застосовується незалежно від вини Виконавця» такою, що суперечить законодавству, адже передбачає відповідальність Виконавця навіть без його вини. У то же час відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
Враховуючи викладення просимо внести зміни до п. 7.16 та викласти даний пункт у наступній редакції: «7.16. Сторони дійшли згоди, що у разі порушення Виконавцем зобов’язань за цим Договором, Замовник може в односторонньому порядку застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію, а саме: відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин з Виконавцем, про що Замовник надсилає Виконавцю відповідне повідомлення (лист). Санкція вважається застосованою з моменту, визначеного у такому повідомленні (листі). При цьому дана оперативно-господарська санкція застосовується незалежно від вини Виконавця, за винятком доведення, що порушення сталось внаслідок випадку або непереборної сили у порядку, передбаченому цим Договором, а також не є жодною дискримінацією Виконавця та/або дискримінаційною умовою по відношенню до нього у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. Строк, на який застосовується така оперативно-господарська санкція, встановлюється Замовником на власний розсуд.».
Відповідь:
Добрий день. Замовником розглянуто Ваше звернення щодо внесення змін до пункту 7.16 проєкту договору.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до Закон України «Про публічні закупівлі», замовник самостійно визначає умови договору про закупівлю з урахуванням специфіки предмета закупівлі та необхідності належного захисту своїх інтересів.
Положення пункту 7.16 проєкту договору передбачає застосування оперативно-господарської санкції у вигляді відмови від встановлення господарських відносин на майбутнє, що відповідає положенням Господарський кодекс України щодо права суб’єкта господарювання самостійно визначати контрагентів та приймати рішення про припинення або недопущення подальших господарських відносин.
Зазначена санкція:
не є штрафною чи фінансовою відповідальністю;
не передбачає стягнення збитків або неустойки;
не є заходом цивільно-правової відповідальності у розумінні Цивільний кодекс України.
Відтак положення стаття 617 Цивільного кодексу України щодо звільнення від відповідальності у разі дії непереборної сили не підлягають застосуванню до даної норми договору, оскільки вона регулює саме право Замовника на управління господарськими ризиками та вибір контрагентів у майбутньому.
Крім того, встановлення можливості застосування такої санкції незалежно від вини Виконавця обумовлено необхідністю:
забезпечення безперервності виробничих процесів;
мінімізації операційних та репутаційних ризиків;
недопущення повторних ризиків неналежного виконання договору.
Зазначена умова не обмежує прав учасників у процедурі закупівлі та не має ознак дискримінації у розумінні законодавства у сфері публічних закупівель, оскільки є однаковою для всіх потенційних учасників.
Враховуючи викладене, підстав для внесення змін до пункту 7.16 проєкту договору не вбачається.
Дата відповіді:
10.04.2026 14:47
Відповідь надана
Про проєкт договору
Номер:
e85f54223e644476b7776f669c740d4b
Дата опублікування:
09.04.2026 16:55
Опис:
Шановний Замовнику!
У пункті 3.2.3.5 Додатку 3 «Проєкт договору» до тендерної документації передбачено наступне:
«3.2.3.5. У разі залучення субпідрядників до надання Послуг за цим Договором, Підрядник зобов'язаний включити в договори з такими субпідрядниками умови, які є обов’язковими до виконання Підрядником за умовами цього Договору. При укладанні договору субпідряду Підрядник зобов'язаний надати Замовнику проект такого договору, а також дозвільну документацію субпідрядника на право надання відповідних Послуг. При цьому відповідальність перед Замовником за неналежне виконання зобов'язань субпідрядником несе Підрядник за цим Договором, включаючи оплату адміністративних та штрафних санкцій, передбачених цим Договором».
Ми повністю погоджуємось із положенням про те, що Підрядник несе повну відповідальність перед Замовником за належне виконання зобов’язань субпідрядниками, а також із необхідністю надання дозвільної документації субпідрядників на право надання відповідних Послуг.
Разом з тим, умова щодо обов’язкового включення до договорів субпідряду усіх умов, які є обов’язковими для Підрядника за основним договором, а також вимога надання Замовнику проектів договорів субпідряду, на нашу думку, є надмірною. Більше того, ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі» допускається залучення спроможностей інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців без жодних умов, натомість дана вимога договору створює додаткові умови для реалізації такої можливості, що, на нашу дамку, є відступом від вказаної норми закону.
Повідомляємо, що договори субпідряду можуть бути укладені Підрядником заздалегідь, до моменту оголошення закупівлі і укладення основного договору із Замовником. При цьому, незалежно від змісту договорів субпідряду, Підрядник у будь-якому випадку несе повну та безумовну відповідальність перед Замовником за результати і строки надання Послуг.
Крім того, вимога щодо надання проектів договорів субпідряду до початку надання Послуг:
• не має прямого впливу на забезпечення інтересів Замовника;
• створює додаткові адміністративні обмеження;
• є непрозорою та складною для практичної реалізації, зокрема у випадку залучення кількох субпідрядних організацій.
З урахуванням викладеного, просимо розглянути можливість коригування пункту 3.2.3.5 проєкту договору, виключивши вимоги:
• щодо обов’язкового включення в договори субпідряду умов, які є обов’язковими для Підрядника за основним договором;
• щодо надання Замовнику проектів договорів субпідряду.
Зазначена позиція жодним чином не зменшує відповідальність Підрядника перед Замовником та водночас сприятиме прозорому і ефективному виконанню договору.
Відповідь:
Добрий день.
Замовником розглянуто Ваше звернення щодо внесення змін до пункту 3.2.3.5 Додатку 3 «Проєкт договору» до тендерної документації за предметом закупівлі.
За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Відповідно до Закон України «Про публічні закупівлі», замовник самостійно визначає умови договору про закупівлю з урахуванням специфіки предмета закупівлі та необхідності належного захисту своїх інтересів.
Умови пункту 3.2.3.5 проєкту договору встановлені з метою:
забезпечення належного контролю за виконанням зобов’язань;
мінімізації ризиків неналежного виконання робіт/послуг;
гарантування дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо санкційних обмежень та походження товарів/послуг.
Звертаємо увагу, що відповідно до Цивільного кодексу України, підрядник має право залучати субпідрядників, проте при цьому несе повну відповідальність перед замовником за результати їх діяльності. Встановлення вимоги щодо включення до договорів субпідряду умов, аналогічних умовам основного договору, є загальноприйнятою практикою та спрямоване на забезпечення належного виконання договірних зобов’язань.
Щодо надання проєктів договорів субпідряду повідомляємо, що така вимога не обмежує прав учасника, а спрямована виключно на:
підтвердження відповідності субпідрядників встановленим вимогам;
запобігання залученню суб’єктів, діяльність яких може суперечити вимогам чинного законодавства або інтересам Замовника;
забезпечення прозорості виконання договору.
При цьому зазначені вимоги не суперечать положенням стаття 16 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки регулюють не кваліфікаційні критерії учасника, а порядок виконання договору.
Враховуючи викладене, Замовник не вбачає підстав для внесення змін до пункту 3.2.3.5 проєкту договору.
Дякуємо за проявлений інтерес до процедури закупівлі.
Дата відповіді:
10.04.2026 14:46
Відповідь надана
Про продовження строку подання тендерних пропозицій
Номер:
68fe266382064741964808e3df81dc6d
Дата опублікування:
08.04.2026 10:48
Опис:
Шановний Замовнику,
Наша компанія зацікавлена у взятті участі у зазначеній закупівлі та має намір подати тендерну пропозицію.
Разом з тим, у зв’язку з наслідками військової агресії російської федерації проти України, на жаль, ми не маємо можливості у встановлений строк повноцінно опрацювати тендерну документацію та підготувати якісну і конкурентну тендерну пропозицію.
З метою забезпечення належної підготовки тендерної пропозиції та дотримання всіх вимог тендерної документації, просимо розглянути можливість продовження строку подання пропозицій на 2 (два) робочі дні.
Висловлюємо сподівання, що Замовник також зацікавлений у залученні максимальної кількості потенційних учасників та забезпеченні конкурентності процедури закупівлі.
Заздалегідь вдячні за розуміння та розгляд нашого звернення.
Відповідь:
Добрий день. Замовник внесено змни до тендерної документації.
Дата відповіді:
08.04.2026 14:46