-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Стільці та крісла офісні (ДК 021:2015 - 39110000-6 Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них)
Категорія замовника: юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Місцезнаходження замовника: 03680, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, 5
Завершена
1 407 676.67
UAH без ПДВ
мін. крок: 0.5% або 7 038.38 UAH
мін. крок: 0.5% або 7 038.38 UAH
Період уточнення:
03.07.2025 16:05 - 08.07.2025 00:00
Відповідь надана
Щодо договору
Номер:
55e6826e100e4fc88bca2b57c36fafb5
Дата опублікування:
07.07.2025 12:43
Опис:
Шановний Замовник! Просимо Вас внести зміни в пункт 7.3. проекту Договору та викласти його в наступній редакції: «Покупець здійснює оплату за кожну партію поставленого Товару за умови наявності належним чином оформлених документів на відповідну партію Товару, а саме: - підписаного Постачальником рахунку-фактури; - підписаної Сторонами видаткової накладної; - документів, які підтверджують якість Товару, зазначених у п. 2.2 цього Договору; - документів про проведення вхідного контролю поставленого Товару (акти про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого Товару». Оскільки прив'язка оплати за своєчасно поставлений Товар до моменту реєстрації та/або вчинення інший дій стосовно податкової накладної є такою, що суттєво обмежує права Постачальника, який розраховує отримати кошти за поставлений Товар в повному обсязі та в строк з врахуванням звичаїв ділового обороту. Звертаємо вашу увагу на той факт, що Постачальник є надійним контрагентом та дотримується зобов'язань передбачених чинним законодавством, в тому числі зобов'язань в частині реєстрації податкових накладних в Єдиному державному реєстрі податкових накладних. Відповідно змісту статті 173 Господарського кодексу України змісту вбачається, що господарським зобов’язанням є обов’язки сторін вчинити дії, спрямовані на досягнення мети договору, тобто зобов’язанням виконавця є обов’язок виконати роботи (надати послуги, поставити товар), а зобов’язанням замовника — обов’язок оплатити вартість цих робіт (послуг, товару). Таким чином, обов’язок здійснити реєстрацію Податкової накладної у ЄРПН протягом передбаченого законодавством строку не є господарським зобов’язанням та/або правилом здійснення господарської діяльності, а є лише зобов'язанням, яке передбачено Податковим кодексом України. Тому, Господарське законодавство до податкових відносин не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Таким чином, на підставі вищевикладеного просимо Вас внести зміни в пункт 7.3. (для платників ПДВ) проекту Договору шляхом викладення його в запропонованій редакції або Просимо Вас зазначити в пункті 7.3. (для платників ПДВ) проекту Договору положення про те, що Покупець оплачує Постачальнику грошові кошти, які підлягають сплаті Постачальнику, у розмірі 80% від загальної вартості товару, про цьому 20% грошових коштів, які підлягають сплаті Постачальнику буде сплачено останньому після реєстрації податкової накладної в ЄРПН. Даний пункт буде сприяти дотриманню балансу прав та обов’язків між сторонами Договору і забезпечить інтереси обох сторін та жодним чином не порушить умови чинного законодавства України та не обмежить права жодної зі Сторін.
Відповідь:
Шановний учасник! У пункті 7.3 проєкту Договору зазначено, що ПОКУПЕЦЬ здійснює оплату за кожну партію поставленого ТОВАРУ за умови наявності належним чином оформлених документів на відповідну партію ТОВАРУ, а саме:
- підписаного ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку-фактури;
- підписаної Сторонами видаткової накладної;
- документів про проведення вхідного контролю поставленого ТОВАРУ (акти про фактичну якість і комплектність продукції з підтвердженням відсутності недоліків поставленого ТОВАРУ),
- зареєстрованої податкової накладної у відповідності до вимог законодавства України* (*якщо ПОСТАЧАЛЬНИК є платником ПДВ).
Роз’яснення для платників ПДВ наведені у пункті 7.2 проєкту Договору:
Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 30 (тридцятий) календарний день з дати поставки ТОВАРУ за умови реєстрації податкової накладної не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної цим пунктом, та оформленої згідно з вимогами законодавства України, та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ.
У випадку якщо податкова накладна зареєстрована пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати оплати, визначеної цим пунктом, оплата здійснюється на 5 (п’ятий) календарний день з дати реєстрації податкової накладної.
У випадку якщо на дату оплати реєстрацію податкової накладної зупинено, оплата здійснюється на 5 (п’ятий) календарний день з дати отримання ПОКУПЦЕМ на електронну адресу cnsk@lotus.uz.gov.ua повідомлення від ПОСТАЧАЛЬНИКА з копією квитанції про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Відповідно до пункту 201.10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Податкова накладна, зареєстрована у Єдиному реєстрі податкових накладних, є підставою для формування податкового кредиту покупцем. Водночас відсутність податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних позбавляє покупця права на віднесення до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг (п.198.6 ПКУ).
З огляду на вищезазначене підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Дата відповіді:
09.07.2025 15:27
Відповідь надана
Щодо договору
Номер:
b706c7d5bdbe4d5baeab6c46efe4d1ba
Дата опублікування:
07.07.2025 12:42
Опис:
Шановний Замовник! Просимо Вас внести зміни в пункт 9.3.1. проекту Договору шляхом викладення його в наступній редакції: «При порушенні строків поставки ПОСТАЧАЛЬНИК оплачує ПОКУПЦЮ пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих, одна десята) % від вартості непоставленого в строк ТОВАРУ, яка нараховується за кожен день прострочення до моменту виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язання щодо поставки ТОВАРУ, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % від вартості непоставленого в строк ТОВАРУ». Запропоновані зміни обґрунтовані тим, що положення пункту 9.3.1. проекту Договору є такими, що беззаперечно порушують частину 2 статті 231 Господарського кодексу України У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг); за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Таким чином, пункт 9.3.1. проекту Договору редакції Замовника не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому в пункт 9.3.1. проекту Договору беззаперечно повинні бути внесені відповідні зміни.
Відповідь:
Шановний учаснику!
Відповідно до частини 2 статті 231 Господарського кодексу України У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Звертаємо вашу увагу, що наведені розміри штрафних санкцій застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором.
Пунктом 9.3.1. проєкту Договору передбачено: При порушенні строків поставки ПОСТАЧАЛЬНИК оплачує ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 15 (п’ятнадцять) % від вартості непоставленого в строк ТОВАРУ на умовах, передбачених п. 4.2 цього Договору, а за прострочення понад 15 (п’ятнадцять) календарних днів додатково стягується пеня у розмірі 0,1 (нуль цілих, одна десята) % від вартості непоставленого в строк ТОВАРУ, яка нараховується за кожен день прострочення до дати виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язання щодо поставки ТОВАРУ або до останнього дня строку дії цього Договору (якщо ПОСТАЧАЛЬНИК не виконав і не підтвердив намір виконати своє зобов’язання щодо поставки, яке виникло під час дії цього Договору). При цьому ПОСТАЧАЛЬНИК не звільняється від виконання своїх зобов’язань поставити ТОВАР, якщо про інше його не попередив письмово ПОКУПЕЦЬ.
Таким чином, пункт 9.3.1. проєкту Договору редакції Замовника не суперечить вимогам чинного законодавства України, тому підстави для внесення змін до тендерної документації відсутні.
Дата відповіді:
08.07.2025 16:04
Відповідь надана
Щоол постачання
Номер:
b51344ff2d7240b792190a36e33e4666
Дата опублікування:
04.07.2025 15:15
Опис:
Шановний Замовник! У вас вказано місце поставки – Київ та Київська область чи інші підрозділи – це маються на увазі, підрозділи у межах Києва та Київської області? І вкажіть, будь ласка, орієнтовну кількість поставок: 2-3, 20-30 або 100. Логістичні витрати істотно впливають на визначення вартості виробу.
Відповідь:
Шановний учаснику!
Відповідно до пункту 4.2 Додатка 6 до тендерної документації:
Місце поставки ТОВАРУ — м. Київ (конкретна адреса зазначається у письмовій рознарядці ПОКУПЦЯ).
Поставка ТОВАРУ здійснюється партіями протягом строку дії Договору лише на підставі письмової рознарядки ПОКУПЦЯ, яка вважається дозволом на поставку та підтвердженням готовності ПОКУПЦЯ прийняти ТОВАР.
Партією ТОВАРУ вважається обсяг одиниць ТОВАРУ, визначений ПОКУПЦЕМ у рознарядці, якщо інше не вказано у самій рознарядці.
Замовником планується надання однієї рознарядки на всю партію ТОВАРУ.
Дата відповіді:
08.07.2025 16:03