-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Фарби
Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 р
Завершена
468 063.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 4 680.63 UAH
мін. крок: 1% або 4 680.63 UAH
Період уточнення:
30.04.2025 09:28 - 06.05.2025 00:00
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
cc02b45e117441bd8e0d61d40a5be252
Дата опублікування:
02.05.2025 10:40
Опис:
В Україні триває військовий стан, кожного дня країна зазнає небезпечних ракетних та шахедних атак, що забирає життя. Під час виконання умов договору, Сторони можуть зіткнутись із реальною небезпекою, що завадить виконати свої зобов’язання належним чином. Пропонуємо додати у договір пункт, що визначає обставини та порядок дій сторін на випадок виникнення небезпечних обставин пов’язаних із військовою агресією.
Пропонуємо викласти у наступній редакцій:
Сторони погоджуються, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки, а саме: ведення бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування товару, сировини при інших обставинах: ракетні, артилерійські, інші обстріли; тощо вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором) для цілей виконання цього Договору якщо вони: не залежать від волі Сторін та безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов'язання за Договором; настали після укладання цього Договору; підтверджені відповідними доказами.
Відповідь:
Зміни вноситися не будуть.
Це лише «проект» договору. Після визначення переможця , зміни можуть вноситися в договір окрім істотних умов.
Дата відповіді:
02.05.2025 10:43
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
6a3dfbd42ef5481a807c1d677b387b13
Дата опублікування:
02.05.2025 10:39
Опис:
У проєкті договору міститься «Форма», що зазначена у примітках. Дана форма містить перелік зміни істотних умов договору, натомість їх редакція не відповідає п.19 Особливостей. Просимо привести у відповідність до п.19 Особливостей підстави для зміни істотних умов договору.
Відповідь:
Істотні умови договору — це умови про предмет договору та умови, які визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. Тобто, істотними вважаються умови, які необхідні і достатні для укладення договору. Це випливає зі статті 638 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) якою встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.
При цьому, відповідно до положень Господарського кодексу України (далі — ГКУ), зміст господарського договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованою на встановлення, зміну або припинення господарських зобов’язань, як погоджені сторонами, так і ті, які вони приймають як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства. Господарський договір вважають укладеним, якщо між сторонами в передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо всіх його істотних умов.
Згідно з нормами ГКУ істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода.
Відповідно до статті 180 ГКУ при укладенні господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Всі інші умови договору – це домовленість, яка досягається виключно за волевиявленням хоча б однієї із сторін договору, що виражена у відповідній заяві. Тобто, будь-яка зі сторін може визнати недостатніми ті умови, що названі істотними у законі або є необхідними для договору цього виду, і зажадати включення у договір додаткових умов, без яких угода її не влаштовує. У цьому випадку такі умови також набувають значення істотних.
Дата відповіді:
02.05.2025 11:00
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
cb2d4703d93d40ad9c81ed48f03e4c91
Дата опублікування:
02.05.2025 10:39
Опис:
У пункті 7.9 зазначено, що У випадку прийняття Комісією Державної фіскальної служби рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Постачальник зобов’язаний, упродовж 5 календарних днів від дня отримання рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскаржити рішення в адміністративному або судовому порядку.
Шановний замовник, скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня, відповідно до п. 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165 (далі - Порядок № 1165). Отже, умови пункту 7.9 проєкту договору не відповідають вимогам законодавства. Просимо внести зміни:
7.9 У випадку прийняття Комісією Державної фіскальної служби рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Постачальник зобов’язаний, упродовж 10 робочих днів від дня отримання рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскаржити рішення в адміністративному або судовому порядку.
Відповідь:
Алгоритм дій у разі зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в ЄРПН
Центральне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Дата відповіді:
02.05.2025 11:08
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
293164591df44077bb84b59212ca5381
Дата опублікування:
02.05.2025 10:39
Опис:
У пунктах 7.2 та 7.3 зазначено наступне:
«7.2. У випадку порушення встановлених даним Договором строків поставки Товару або поставки Товару в неповному обсязі, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості непоставленого Товару.
7.3. У разі, якщо прострочення строку поставки Товару перевищить 10 (десять) календарних днів, Постачальник зобов`язаний додатково сплатити Покупцю штраф у розмірі 10 % від ціни Договору та неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення.»
Шановний Замовник, по-перше, умови пунктів 7.2 та 7.3 передбачають відповідальність за одне й те саме порушення, що призводить до подвійної відповідальності. Згідно ст. 61 Конституції України заборона подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (лат. non bis in idem – «двічі за одне й те саме не карають») має на меті уникнути несправедливого покарання.
По-друге, умови договору повинні базуватися на засадах рівності та справедливості його умов для сторін. Санкції, що передбачені для Постачальника пункті 9.2 є надмірно великим, що може значно перевищувати розміри заподіяної шкоди Замовнику. Також Замовник не передбачає відповідальності для себе за прострочення оплати за поставлений товар. Умови договору є такими, що звужує коло прав Постачальника та ставить його у нерівне правове положення із Замовником.
Згідно зі ст.233 ГКУ у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Відповідно до частини третьої ст. 551 ЦКУ розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. До прикладу, відповідно до ч.2 ст.231 ГК України зазначено, що:
-за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Просимо внести зміни:
«7.2. У випадку порушення встановлених даним Договором строків поставки Товару або поставки Товару в неповному обсязі, Постачальник сплачує Покупцю пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
7.3. – виключити.»
Відповідь:
Зміни вноситися не будуть.
Дата відповіді:
02.05.2025 11:09
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
5b620cb211f04425b2cefe73a0ad7919
Дата опублікування:
02.05.2025 10:38
Опис:
Просимо виключити пункт 10.14 проєкту договору з огляду на те, що лакофарбова продукція не відноситься до переліку товарів (пункт 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо яких застосовується вимога по наданню фактичної калькуляції собівартості такого товару.
Відповідь:
Зміни вноситися не будуть.
Дата відповіді:
02.05.2025 10:40
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
365c721f903b44169c8352905cfb9f53
Дата опублікування:
02.05.2025 10:38
Опис:
У п.5.3. зазначено, що Наявність та тривалість обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
Законом України про ТПП визначається не лише право ТПП видавати подібні документи. При цьому, жоден нормативно-правовий акт України не встановлює, що документи ТПП (регіональних ТПП) є єдиними та виключними документами, що можуть засвідчувати такі обставини, такі обставини можуть засвідчуватися будь-якими доказами. Аналогічна правова позиція наведена у Постанові Верховного Суду у складі колегій судів Касаційного господарського суду від 21 липня 2021 року, справа N 912/3323/20. До того Сертифікат ТПП для більшості учасників є платним. Вартість сертифікату становить наразі при нетерміновому оформленні 6405.00 грн. з ПДВ (інформація з офіційної сторінки ТПП України https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti), при терміновому оформленні 12810.00 грн.з ПДВ. Отже, вартість сертифікату ТПП є неспівмірною з очікуваною вартістю Закупівлі.
Також наводимо практику Верховного Суду (Постанова ВС від 07.06.2023 у справі 906/540/22) :
«Сертифікат ТПП не є єдиним доказом існування форс-мажорних обставин; обставини форс-мажору мають оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами (подібні висновки викладені у постановах Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 19.08.2022 у справі №908/2287/17, від 21.07.2021 у справі №912/3323/20, від 25.11.2021 у справі № 905/55/21)».
Просимо внести наступні зміни до пункту п.5.3 проєкту договору:
5.3. Наявність та тривалість обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.
Відповідь:
Зміни вноситися не будуть.
Дата відповіді:
02.05.2025 11:10
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
5a71c622d04843cea4b7b5e4154b8881
Дата опублікування:
02.05.2025 10:38
Опис:
У п.3.8. зазначено, що Постачальник здійснює поставку Товару в дводенний термін (при аварійній ситуації час поставки може зменшитися до 1 години) після отримання Заявки (у разі, якщо Заявка не містить строку поставки) або протягом строку, визначеного у Заявці. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Замовника. Про дату дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупцю у строк не менше одного дня.
Шановний Замовник, поставка в одноденний термін (при аварійній ситуації час поставки може зменшитися до 1 години) після отримання Заявки в умовах реалій воєнного стану не є недостатнім для вчасної заміни продукції. Постачальники планують маршрути відвантаження продукції заздалегідь. Навіть провідні компанії, що спеціалізуються на доставці товарів не можуть гарантувати відвантаження протягом однієї доби. Просимо внести наступні зміни:
3.8. Постачальник здійснює поставку Товару в п’ятиденний термін після отримання Заявки (у разі, якщо Заявка не містить строку поставки) або протягом строку, визначеного у Заявці. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Замовника. Про дату дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупцю у строк не менше одного дня.
Відповідь:
Зміни вноситися не будуть.
Дата відповіді:
02.05.2025 11:14
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
4f214699cd2143b3a0d51a379236a9c5
Дата опублікування:
02.05.2025 10:37
Опис:
У пункті 2.2. зазначено, що Якість Товару повинна відповідати стандартам (іншій технічній документації), вимогам що зазначені в Договорі, а також іншим нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору.
Лакофарбова продукція, що виготовляється на території виготовляється за ТУ. ТУ розроблюється із використанням положень ДСТУ. ДСТУ на лакофарбові матеріали не визначають конкретних якісних (нормативних) показників товару, а включає загальну методологію проведення досліджень якості, класифікацію, визначення понять, тощо. У кожного виробника є власне ТУ, що містить конкретні переліки фізико-хімічних показників конкретного продукту виробника, а документ, що підтверджує відповідність товару вимогам ТУ має різну назву у виробників (сертифікат якості або паспорт якості або технічний паспорт, тощо). Отже, лакофарбова продукція виготовляється за ТУ виробника, а документи, що посвідчують якість мають різну назву (сертифікат якості або паспорт якості або технічний паспорт, тощо). Просимо внести зміни:
2.2. Якість Товару повинна відповідати стандартам або технічним умовам заводу виробника, вимогам що зазначені в Договорі, а також іншим нормам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору.
Відповідь:
Техні́чні умо́ви (ТУ) — нормативний документ, що встановлює внутрішні технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.[1] ТУ встановлюють вимоги до продукції, призначеної до самостійного постачання (виконання, надавання) та регулюють відносини між виробником (постачальником) та споживачем (користувачем). ТУ можуть бути невід'ємною частиною комплекту конструкторської, технологічної або іншої технічної документації на продукцію або окремим документом. В ТУ, які є окремим документом, має бути повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролювання, приймання та постачання.
ТУ відноситься до нормативних документів.
Дата відповіді:
02.05.2025 11:13
Відповідь надана
Уточнення щодо одиниці виміру
Номер:
26164e1a4adc4914932d365597a2dd68
Дата опублікування:
30.04.2025 14:16
Опис:
Шановний Замовник ! Просимо уточнити щодо Вашої відповіді на попереднє питання - розглядати КГ замість ШТ. тільки щодо позиції Емаль ХВ-16 чи всі інші позиції також ?
Відповідь:
так
Дата відповіді:
30.04.2025 14:26
Відповідь надана
Щодо позиції Емаль ХВ-16 жаростійка (50кг)
Номер:
2a6eedc2b2a14c49b31e953605070726
Дата опублікування:
30.04.2025 13:18
Опис:
Шановний Замовник ! У Додатку 2 до ТД зазначено: Емаль ХВ-16 жаростійка (50кг): кількість, шт - 350. Це помилка у фасуванні або у кількості ? Оскільки вартість у такому фасуванні та кількості буде значно перевищувати бюджет закупівлі.
Відповідь:
замість шт, розглядати як КГ
Дата відповіді:
30.04.2025 14:07