0 800 330 331
Увійти /
  • Відкриті торги з особливостями
  • Однолотова
  • КЕП

Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція системи енергопостачання Центральних очисних споруд №2 з встановленням когенераційної газопоршневої установки за адресою: вул.Кооперативна,21, с.Нижня Хортиця, Запорізький район, Запорізька область». КНУ «Настанова з визначення вартості проєктних, науково-проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації на будівництво».

Завершена

1 179 835.79 UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 11 798.36 UAH
Період уточнення: 19.02.2025 16:44 - 03.03.2025 00:00
Відповідь надана

Шановний замовнику! Внесіть зміни щодо дискриминіційних умов договору

Номер: 90696a5b5399411ca6a491ba0f508e33
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 22.02.2025 12:52
Опис: : п. 6.4. В разі порушення терміну виконання робіт або невиконання робіт Підрядник сплачує Замовнику штраф в розмірі 100% від вартості Договору. Адже це свідчить, що роботи уже розпочаті та наявний зговір Замовника з уже визначеним виконавцем.
Відповідь: Відповідно до ст. 216 Господарського кодексу України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених цим Кодексом, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Статтею 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання. Відповідно до п.4 ст.231 Господарського кодексу України у разі, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Виходячи з приписів зазначених норм Господарського кодексу України, включення штрафних санкцій до договору є правомірним та гарантуючим захист прав і законних інтересів Замовника, виконання зобов’язання Виконавцем в повному обсязі та у визначений договором строк.
Дата відповіді: 25.02.2025 09:00
Відповідь надана

CC

Номер: 17078fb64f4c4ad69e0f55a826d8c356
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 19.02.2025 18:31
Опис: Який клас наслідків об'єкту?
Відповідь: Відповідь на Ваше запитання міститься у п. 8 Додатку № 1 до договору та п. 8 Додатку № 7 до тендерної документації, які викладені на є-майданчику разом із тендерною документацією по даній закупівлі.
Дата відповіді: 20.02.2025 08:57