0 800 330 331
Увійти /
  • Відкриті торги з особливостями
  • Однолотова
  • КЕП
  • 2

Реконструкція території виробничо-складської бази під будівництво житлових будинків та складських будівель за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Качалова, 40 (VІ черга будівництва), код ДК 021:2015:45211000-9 – Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків

Торги відмінено

727 413 685.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 3 637 068.43 UAH
Період уточнення: 17.09.2024 17:04 - 30.09.2024 00:00
Відповідь надана

|Кваліфікація

Номер: 88b85ef2509d49bc9f6f9d6ac362d395
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 20.09.2024 10:12
Опис: Шановний Замовнику! У підрозділі «Кваліфікаційний критерій «Наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» розділу 1 ДОДАТКУ № 1 до тендерної документації є вимога: «Учасник повинен надати копії діючих документів (посвідчення та протокол) про проходження атестації не менше одного зварника (ДНАОП 0.00-1.16-96).» Ця вимога суперечить чинному законодавству України, оскільки ДНАОП 0.00-1.16-96 було затверджено та включено до Державного реєстру ДНАОП наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61. Наказом Держнаглядохоронпраці України 08.06.2004 N 151, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 778/9377, було прийнято Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці, який регулює порядок ведення Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Реєстр НПАОП) і встановлює правила кодування нормативно-правових актів з охорони праці (далі - НПАОП). Згідно пункту 8 Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці станом на 15 травня 2024 року, затвердженого Наказом Державної служби України з питань праці від 15.05.2024 № 74, значиться НПАОП 0.00-1.16-96, Правила атестації зварників, затверджено наказом Держнаглядохорон праці України 19.04.1996 № 61, зареєстровано: Мін’юстом України 31.05.1996 № 262/1287. Таким чином, вимоги вищевказаного Додатку до тендерної документації щодо надання копії діючих документів (посвідчення та протокол) про проходження атестації не менше одного зварника (ДНАОП 0.00-1.16-96), суперечать чинному законодавству України та призводить до дискримінації учасників. Просимо внести зміни до тендерної документації та привести у відповідність до законодавства вимоги щодо надання копії діючих документів (посвідчення та протокол) про проходження атестації не менше одного зварника. Дякуємо.
Відповідь: Добрий день! Найближчим часом будуть внесені зміни до тендерної документації.
Дата відповіді: 20.09.2024 13:28
Відповідь надана

Забезпечення виконання договору

Номер: 48ce5471dd0947ba96c004ed098de36c
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 19.09.2024 12:23
Опис: Шановний Замовнику! Пунктом 5 Розділу 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю, передбачається, що Переможець процедури закупівлі не пізніше дати укладення Договору про закупівлю надає забезпечення виконання договору (оригінал банківської гарантії). Вид забезпечення виконання договору про закупівлю – банківська гарантія. Проте, розділ ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ проекту «ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __ на виконання будівельних робіт» (ДОДАТОК № 4 до тендерної документації) передбачає: «Виконання зобов’язань за Договором забезпечується неустойкою.(п.4.1.) Договір про забезпечення виконання зобов’язань укладається у письмовій формі. Договір про забезпечення виконання зобов’язань, укладений в іншій формі, є нікчемним.(п.4.4.)» За приписами статті 199 Господарського кодексу України (далі - ГК України), виконання господарських зобов'язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. За погодженням сторін можуть застосовуватися передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'язань, які звичайно застосовуються у господарському (діловому) обігу. До відносин щодо забезпечення виконання зобов'язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України. У відповідності до частини другої статті 193 ГК України, кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. За приписами статті 200 ГК України, Гарантія (банківська гарантія) є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов’язань шляхом письмового підтвердження банком, іншою фінансовою установою задоволення вимог управненої сторони в розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов’язана сторона) не виконає зазначене у ньому певне зобов’язання або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. До відносин банківської гарантії в частині, не врегульованій цим Кодексом, застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України. Згідно статті 546 Цивільного кодексу України, Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов'язання. Таким чином, тендерна документація не містить проекту Договору про забезпечення виконання зобов’язань, а умови проекту «ДОГОВІР ПІДРЯДУ № __ на виконання будівельних робіт» (ДОДАТОК № 4 до тендерної документації) суперечать умовам тендерної документації, не відповідають умовам чинного законодавства України та призводить до дискримінації учасників, а саме забезпеченням виконання зобов’язань учасником не може бути і банківська гарантія і неустойка. Просимо внести зміни до тендерної документації та привести у відповідність до законодавства вимоги щодо забезпечення виконання Договору про закупівлю, враховуючи інтереси не тільки замовника, але і учасників. Дякуємо.
Відповідь: Добрий день! Найближчим часом будуть внесені зміни до тендерної документації.
Дата відповіді: 19.09.2024 16:38
Відповідь надана

Щодо кваліфікації

Номер: 4182f729998347f2973876076fa700c3
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 19.09.2024 10:40
Опис: Шановний Замовнику! У підрозділі «Кваліфікаційний критерій «Наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід» розділу 1 ДОДАТКУ № 1 до тендерної документації є вимога щодо надання інформації про ключові посади працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, необхідні для виконання робіт за Договором про закупівлю: інженерно-технічні працівники, а саме «Інженер відділу закупівлі та постачання матеріалів» та працівників робітничих професій, а саме «зварник, електрик». Ці вимоги суперечать Національному класифікатору України "Класифікатор професій", затвердженому та надано чинності Наказом Держспоживстандарту України 28.07.2010 № 327 (далі – КП) та чинному законодавству України, оскільки такі професії ані КП, ані чинним законодавством України не передбачені. У відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженого Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 N 249, погодженого Міністерство праці та соціальної політики України та введеного в дію з 1 січня 2000 р. Керівник підприємства може мати вищу освіту управлінського напрямку, головний інженер може мати вищу освіту за будь-яким напрямком в сфері будівництва. Так, вимоги вищевказаного Додатку до тендерної документації щодо подання учасником копій документів Керівника або Головного інженера про їх вищу освіту «за спеціальністю будівництво та експлуатація будівель та споруд», суперечать чинному законодавству України та призводить до дискримінації учасників. Разом з тим, повідомляємо, що Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 такий освітній напрямок не передбачено. Просимо внести зміни до тендерної документації та привести у відповідність до законодавства вимоги щодо наявності працівників за посадою (професією) та узагальнити вимоги до освітнього рівня Керівника або Головного інженера, а саме « за напрямком Будівництво». Дякуємо.
Відповідь: Добрий день! Найближчим часом будуть внесені зміни до тендерної документації.
Дата відповіді: 19.09.2024 16:38