-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Фарби
Закупівля здійснюється відповідно до норм постанови КМУ від 12.10.2022 р
Завершена
137 000.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 1 370.00 UAH
мін. крок: 1% або 1 370.00 UAH
Період уточнення:
16.07.2024 15:44 - 22.07.2024 00:00
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
f782a316b4a64bdeb1f5c1bb65e30d9a
Дата опублікування:
19.07.2024 13:49
Опис:
Шановний Замовник!
Триває військова агресія рф проти України. Крім активних бойових дій у ряді областей України, країна-агресорка здійснює регулярні масовані ракетні обстріли всієї території нашої держави. Місце влучання чергової російської ракети чи снаряду є непередбачуваним, як і території активних бойових дій, що можуть такими стати після укладання договору.
Пропонуємо додати новий пункт договору або надати запевнення, що під час укладання договору із Переможцем будуть внесені зміни:
Сторони погоджуються, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки, а саме: ведення активних бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування товару, сировини при інших обставинах: ракетні, артилерійські, інші обстріли; тощо вважається обставиною непереборної сили (форс-мажором) для цілей виконання цього Договору якщо вони:
- не залежать від волі Сторін та безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов'язання за договором;
- настали після укладання цього Договору;
- підтверджені відповідними доказами.
Відповідь:
Доброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов, після визначення переможця.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:05
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
bc4cc263ed5a4f06aaec4907b2930878
Дата опублікування:
19.07.2024 13:47
Опис:
У пункті 7.9 зазначено, що У випадку прийняття Комісією Державної фіскальної служби рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Постачальник зобов’язаний, упродовж 5 календарних днів від дня отримання рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскаржити рішення в адміністративному або судовому порядку.
Шановний замовник, скарга подається платником ПДВ протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня, відповідно до п. 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165 (далі - Порядок № 1165). Отже, умови пункту 7.9 проєкту договору не відповідають вимогам законодавства. Просимо внести зміни:
7.9 У випадку прийняття Комісією Державної фіскальної служби рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Постачальник зобов’язаний, упродовж 10 робочих днів від дня отримання рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскаржити рішення в адміністративному або судовому порядку.
Відповідь:
Доброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов, після визначення переможця.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:03
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
22d7572e18304ad1b7376ad11fd5ebb0
Дата опублікування:
19.07.2024 13:47
Опис:
У пунктах 7.2 та 7.3 зазначено наступне:
«7.2. У випадку порушення встановлених даним Договором строків поставки Товару або поставки Товару в неповному обсязі, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20% від вартості непоставленого Товару.
7.3. У разі, якщо прострочення строку поставки Товару перевищить 10 (десять) календарних днів, Постачальник зобов`язаний додатково сплатити Покупцю штраф у розмірі 10 % від ціни Договору та неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення.»
Шановний Замовник, по-перше, умови пунктів 7.2 та 7.3 передбачають відповідальність за одне й те саме порушення, що призводить до подвійної відповідальності. Згідно ст. 61 Конституції України заборона подвійного притягнення до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (лат. non bis in idem – «двічі за одне й те саме не карають») має на меті уникнути несправедливого покарання.
По-друге, умови договору повинні базуватися на засадах рівності та справедливості його умов для сторін. Санкції, що передбачені для Постачальника пункті 9.2 є надмірно великим, що може значно перевищувати розміри заподіяної шкоди Замовнику. Також Замовник не передбачає відповідальності для себе за прострочення оплати за поставлений товар. Умови договору є такими, що звужує коло прав Постачальника та ставить його у нерівне правове положення із Замовником.
Згідно зі ст.233 ГКУ у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов'язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов'язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій. Відповідно до частини третьої ст. 551 ЦКУ розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. До прикладу, відповідно до ч.2 ст.231 ГК України зазначено, що:
-за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Просимо внести зміни:
«7.2. У випадку порушення встановлених даним Договором строків поставки Товару або поставки Товару в неповному обсязі, Постачальник сплачує Покупцю пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
7.3. – виключити.»
Відповідь:
Умови договору - залишаються.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:03
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
97e306e6115b4323af178be7d4c70774
Дата опублікування:
19.07.2024 13:47
Опис:
Просимо виключити пункт 10.14 проєкту договору з огляду на те, що лакофарбова продукція не відноситься до переліку товарів (пункт 6-1 розділу Х Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі» щодо яких застосовується вимога по наданню фактичної калькуляції собівартості такого товару.
Відповідь:
Доброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов, після визначення переможця.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:01
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
f72f7d4edb444fbe981668274aa639a2
Дата опублікування:
19.07.2024 13:46
Опис:
Просимо виключити з пункту 5.7 «Підрядник/Виконавець» з огляду на те, що стороною даних правовідносин є Покупець та Постачальник.
Відповідь:
Доброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов, після визначення переможця.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:00
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
91f873d7b7f446d6b456c9ae5370349a
Дата опублікування:
19.07.2024 13:46
Опис:
У п.5.3. зазначено, що Наявність та тривалість обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.
Законом України про ТПП визначається не лише право ТПП видавати подібні документи. При цьому, жоден нормативно-правовий акт України не встановлює, що документи ТПП (регіональних ТПП) є єдиними та виключними документами, що можуть засвідчувати такі обставини, такі обставини можуть засвідчуватися будь-якими доказами. Аналогічна правова позиція наведена у Постанові Верховного Суду у складі колегій судів Касаційного господарського суду від 21 липня 2021 року, справа N 912/3323/20. До того Сертифікат ТПП для більшості учасників є платним. Вартість сертифікату становить наразі при нетерміновому оформленні 6405.00 грн. з ПДВ (інформація з офіційної сторінки ТПП України https://ucci.org.ua/tarifi-rakhunok-akti), при терміновому оформленні 12810.00 грн.з ПДВ. Отже, вартість сертифікату ТПП є неспівмірною з очікуваною вартістю Закупівлі.
Також наводимо практику Верховного Суду (Постанова ВС від 07.06.2023 у справі 906/540/22) :
«Сертифікат ТПП не є єдиним доказом існування форс-мажорних обставин; обставини форс-мажору мають оцінюватися судом з урахуванням встановлених обставин справи та у сукупності з іншими доказами (подібні висновки викладені у постановах Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 19.08.2022 у справі №908/2287/17, від 21.07.2021 у справі №912/3323/20, від 25.11.2021 у справі № 905/55/21)».
Просимо внести наступні зміни до пункту п.5.3 проєкту договору:
5.3. Наявність та тривалість обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.
Відповідь:
Доброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов, після визначення переможця.
Дата відповіді:
19.07.2024 14:00
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
54ee27c57af9476e85bd1335f7ad3a3a
Дата опублікування:
19.07.2024 13:45
Опис:
У п.3.8. зазначено, що Постачальник здійснює поставку Товару в одноденний термін (при аварійній ситуації час поставки може зменшитися до 1 години) після отримання Заявки (у разі, якщо Заявка не містить строку поставки) або протягом строку, визначеного у Заявці. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Замовника. Про дату дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупцю у строк не менше одного дня.
Шановний Замовник, поставка в одноденний термін (при аварійній ситуації час поставки може зменшитися до 1 години) після отримання Заявки в умовах реалій воєнного стану не є недостатнім для вчасної заміни продукції. Постачальники планують маршрути відвантаження продукції заздалегідь. Навіть провідні компанії, що спеціалізуються на доставці товарів не можуть гарантувати відвантаження протягом однієї доби. Просимо внести наступні зміни:
3.8. Постачальник здійснює поставку Товару в п’ятиденний термін після отримання Заявки (у разі, якщо Заявка не містить строку поставки) або протягом строку, визначеного у Заявці. Допускається дострокова поставка товару за умови наявності згоди Замовника. Про дату дострокової поставки Постачальник повідомляє Покупцю у строк не менше одного дня.
Відповідь:
Постачальник здійснює поставку Товару в одноденний термін (при аварійній ситуації час поставки може зменшитися до 1 години) після отримання Заявки (у разі, якщо Заявка не містить строку поставки) або протягом строку, визначеного у Заявці. При ситуації, яка склалася визначається строк поставки.
Дата відповіді:
19.07.2024 13:58
Відповідь надана
Щодо умов проєкту договору
Номер:
1c4fe3ae27b94ee68675dd85a7617219
Дата опублікування:
19.07.2024 13:44
Опис:
У пункті 2.2. зазначено, що Якість Товару повинна відповідати стандартам (іншій технічній документації), вимогам що зазначені в Договорі, а також іншим нормам, стандартам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору.
Лакофарбова продукція, що виготовляється на території виготовляється за ТУ. ТУ розроблюється із використанням положень ДСТУ. ДСТУ на лакофарбові матеріали не визначають конкретних якісних (нормативних) показників товару, а включає загальну методологію проведення досліджень якості, класифікацію, визначення понять, тощо. У кожного виробника є власне ТУ, що містить конкретні переліки фізико-хімічних показників конкретного продукту виробника, а документ, що підтверджує відповідність товару вимогам ТУ має різну назву у виробників (сертифікат якості або паспорт якості або технічний паспорт, тощо). Отже, лакофарбова продукція виготовляється за ТУ виробника, а документи, що посвідчують якість мають різну назву (сертифікат якості або паспорт якості або технічний паспорт, тощо). Просимо внести зміни:
У пункті 2.2. зазначено, що Якість Товару повинна відповідати стандартам або технічним умовам заводу виробника, вимогам що зазначені в Договорі, а також іншим нормам, регламентам і вимогам, встановленим діючими нормативними актами України та умовами даного Договору.
Відповідь:
оброго дня. Зміни можуть вноситися в проек дог, крім істотних умов.
Дата відповіді:
19.07.2024 13:56