-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
- 1
Розробка проектно-кошторисної документації стадії проект «П» та «Р»: «Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги (площі Галицькій)» Коригування
Торги не відбулися
9 233 907.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 1.5% або 138 508.61 UAH
мін. крок: 1.5% або 138 508.61 UAH
Період уточнення:
20.05.2024 15:34 - 01.06.2024 00:00
Відповідь надана
МТБ
Номер:
10070c3b36aa4be0a7afb481c139929f
Дата опублікування:
29.05.2024 11:49
Опис:
Шановний замовник!
згідно оприлюднених вимог закупівлі (даної та аналогічної (вул. Васильківська) ви не вимагаєте підвтердження наявністі власноїї техніки та обладнання? ліцензій, тощо
Чи правильно ми розуміємо, що надання таких документів є не обовязковим?
лише для залученої учасник надає?
Відповідь:
Для документального підтвердження обладнання та техніки, які не є власними та зазначені Учасником в довідці відповідно до вимог п.2.1. Додатку № 2 до тендерної документації, Учасник надає відповідний діючий договір (оренди (з актом приймання-передачі), та/або лізингу (з актом приймання-передачі), та/або надання послуг, в тому числі на майбутнє, тощо). Вимоги щодо підтвердження власного обладнання учасника в тендерній документації відсутні. Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» діяльність із розроблення проектної документації на будівництво об'єктів відсутня у переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Тендерною документацією вимагається лише надання сертифікатів інженерів-проектувальників.
Дата відповіді:
31.05.2024 09:42
Відповідь надана
персонал
Номер:
6bd1da13e97e4bcba151339b29a4234d
Дата опублікування:
29.05.2024 11:47
Опис:
Шановний замовник
згідно умов закупівлі за даним тендером та аналогічним (вул. Васильківська) Ви не встановили вимогу щодо підвтердження правовідносин з фахівцями (ЦПУ, договір, наказ тоощо).
Чи правильно ми розуміємо що надання таких документів не обовязкове?
Відповідь:
Вимоги щодо підтвердження правовідносин учасника, як роботодавця, з фахівцями в тендерній документації відсутні.
Дата відповіді:
31.05.2024 09:42
Відповідь надана
До аналогічного договору
Номер:
fa7f856ccdd14a0381298a6f18cf5a90
Дата опублікування:
29.05.2024 11:29
Опис:
Доброго дня!
Ми компанія, яка займається проектванням уже багато років.
просимо надати розяснення
Відповідно до п.3.2. Учасник має надатм: Копії аналогічних договорів на виконання аналогічних проектних робіт в частині розробки проектної документації з будівництва та/або реконструкції та/або капітального ремонту дорожньо-транспортної інфрастуктури (проспекти та/або вулиці та/або світлофорні об’єкти) в межах міст адміністративних центрів областей, підтверджуючі документи щодо виконання даних робіт у повному обсязі (позитивний експертний звіт по об’єкту будівництва, акт/и виконаних робіт, що підтверджує/ють повне виконання договору.
Чи буде вважатись обєкт дорожньо-транспортної інфрастуктури дорожньо-траснпортна розвязка, міст, які включають в себе і роботи з проектвання вулиці, аналогічним?
Чи буде підвтерджено досвід аналогічних робіт у повній мірі при наданні експертного звіту на обєкт будівництва, якщо учасник виконував такі роботи як субпідрядник?
Відповідь:
Дорожньо-транспортна розв’язка та міст, які включають в себе і роботи з проектування вулиці будуть вважатись об’єктом транспортної інфраструктури. Досвід аналогічних робіт буде підтверджено у повній мірі при наданні: довідки за формою, зазначеною у підпункті 3.1 пункту 3 Додатку № 2 до тендерної документації, копій аналогічних договорів на виконання аналогічних проектних робіт в частині розробки проектної документації з будівництва та/або реконструкції та/або капітального ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури в межах міст адміністративних центрів областей та копій позитивного експертного звіту по об’єкту будівництва, акту/ів прийому-передачі виконаних робіт, що підтверджує/ють повне виконання договору.
Дата відповіді:
31.05.2024 09:41
Відповідь надана
Вартість будівельно-монтажних робіт
Номер:
551fff7957094035b9d1be2ad7776ed3
Дата опублікування:
27.05.2024 17:33
Опис:
Просимо вказати вартість будівельно-монтажних робіт глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку для прорахунку кошториса на проектні роботи, приведену у поточний рівень цін
Відповідь:
Вартість будівельно-монтажних робіт глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку повинен надати виконавець робіт після коригування стадії П та проходження експертизи. Вартість проєктно-вишукувальних робіт визначається на основі технічного завдання та «Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
Дата відповіді:
28.05.2024 15:31
Відповідь надана
Технічні умови від замовника
Номер:
8064fc618aa94742af624207e5ebc897
Дата опублікування:
23.05.2024 17:41
Опис:
Чи є необхідність отримувати технічні умови від замовника (ЦОДР) і чи наявні вони?
Відповідь:
Є необхідність в оновлені раніше виданих ТУ КП "Центр організації дорожнього руху".
Дата відповіді:
26.05.2024 10:45
Відповідь надана
Технічні умови
Номер:
de12c29f82ab477793772227619ba2f0
Дата опублікування:
23.05.2024 17:40
Опис:
Чи необхідне втручання в рамках проектування в трамвайні колії, що розташовані в межах проектування?
Відповідь:
Розробка проектно-кошторисної документації стадії проект «П» та «Р»: «Реконструкція об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на площі Перемоги (площі Галицькій)» Коригування передбачає розробку проєктно-кошторисної документації в частині верхньої будови трамвайної колії за вказаним предметом закупівлі у відповідності до технічних умов КП «КИЇВПАССТРАНС», що будуть отримані Виконавцем в ході виконання роботи.
Дата відповіді:
26.05.2024 10:44
Відповідь надана
Вимоги тендерної документації
Номер:
713c514294c54e828374e59fa74d12f2
Дата опублікування:
23.05.2024 17:39
Опис:
Хто визначає необхідність і умови закладання резервних каналів в районі існуючих перехресть, існуючих інженерних мереж та на інших ділянках, де існує імовірність виникнення необхідності прокладання нових інженерних мереж, для можливості прокладання інженерних мереж у майбутньому без необхідності пошкодження проїзної частини?
Відповідь:
Необхідність та умови закладання резервних каналів визначаються у відповідності до чинних нормативних документів, ТУ замовника.
Дата відповіді:
26.05.2024 10:44
Відповідь надана
Проект договору
Номер:
92f0bf975e714bfc9a671717284c4d95
Дата опублікування:
23.05.2024 17:39
Опис:
Шановний замовнику! Просимо внести в проект договору наступні правки:
1. П. 2.3 доповнити наступним: «- у випадку виникнення затримки у погодженнях проектної документації зацікавленими організаціями (КК Київавтодор, Департамент патрульної поліції, Київпастранс та ін..) та необхідності додаткового часу на проходження процедур погодження у разі не можливості передбачити строки таких погоджень.».
2. П. 5.1.2. викласти в наступній редакції: « 5.1.2. Відмовитись від Договору в односторонньому порядку, шляхом направлення відповідного письмового повідомлення та вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець порушує строки по своїй вині, передбачені Календарним планом (Додаток 2 до цього Договору), або інші умови Договору. ). Окрім випадку, коли порушення строку виконання робіт та/або неможливість закінчення та передачі робіт у визначений Договором строк сталися через відсутність необхідних погоджень проектної документації зацікавленими організаціями (або через затримку у таких погодженнях зацікавленими організаціями, що унеможливило передачу робіт у строк). У такому випадку, Замовник не може в односторонньому порядку відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків.»
3. Доповнити п 5.2 наступним підпунктом:
«5.2.5. Звертатися до Замовника з проханням у наданні сприяння у погодженні проектної документації зацікавленими організаціями.»
4. Доповнити п 5.3 наступним підпунктом:
«5.3.3. Сприяти та допомагати Виконавцю у погодженнях проектної документації зацікавленими організаціями.»
5. П. 6.2.1 викласти в наступній редакції: «6.2.1. У разі порушення термінів виконання Робіт, передбачених Календарним планом, Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,1% загальної вартості Робіт за кожний день такого прострочення (у випадку наявності вини Виконавця, з урахуванням положень п. 5.1.2.Договору), а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7% загальної вартості Робіт.»
Відповідь:
Щодо пропозиції внесення змін до проєкту Договору в частині продовження строків виконання договору, у разі виникнення затримки у погодженні проектної документації зацікавленими організаціями (КК Київавтодор, Департамент патрульної поліції, Київпастранс та інші); неможливості розірвання Замовником договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків у разі відсутності необхідних погоджень проектної документації або затримки в отриманні таких погоджень; звільнення Виконавця від відповідальності у таких випадках, а також щодо покладання на Замовника обов’язку стосовно сприяння в отриманні таких погоджень повідомляємо наступне.
Для отримання погодження, зокрема, Департаменту патрульної поліції суб’єкт господарювання заключає з ним договір на надання послуг з перевірки проектної документації щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг та вулиць. В даному договорі сторони погоджують строки перевірки та подальше отримання відповідного погодження. У разі порушення Департаментом строків визначених Договором, останній має нести за це відповідальність.
Отже, наявність порушення строків надання послуги з перевірки та подальшим наданням погодження проектної документації з боку інших контрагентів не може впливати на виконання зобов’язання за основним договором.
Так, відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов’язання звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.
Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання, відсутність у боржника необхідних коштів.
Більше того, пропозиція щодо внесення у проєкт Договору положення стосовно покладання на Замовника обов’язку щодо сприяння та надання допомоги Виконавцю у погодженні проектної документації із зацікавленими організаціями містить ознаки корупції. КП «Центр організації дорожнього руху», як і будь-який інший суб’єкт, не може втручатися в діяльність органів, які надають відповідні погодження.
Разом з тим, Цивільний кодекс України у статтях 3,6 та 627 закріплює принцип свободи договору, що є наскрізною основою для регулювання договірних відносин. Основні аспекти принципу свободи договору включають в себе:
- свободу вибору партнера за договором,
- свободу погодитися чи відмовитися від укладання договору,
- свободу визначити його зміст.
Так, за змістом положень частини 2 статті 67 Господарського кодексу України підприємства вільні у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить законодавству України.
Враховуючи наведене, Замовник вважає, що запропоновані Учасником тендеру пропозиції щодо внесення змін до договору недоцільними та такими, що підлягають відхиленню.
Дата відповіді:
26.05.2024 10:44
Відповідь надана
Технічні умови
Номер:
69d2868ba9ef49b5b21e8c74895386fd
Дата опублікування:
23.05.2024 17:38
Опис:
Просимо вказати чи є у Вас наявна інформація щодо інтенсивності руху, чи актуальні ці дані і якщо не актуальні чи не має – хто має забрати ці дані? Хто визначає необхідність і умови закладання резервних каналів в районі існуючих перехресть, існуючих інженерних мереж та на інших ділянках, де існує імовірність виникнення необхідності прокладання нових інженерних мереж, для можливості прокладання інженерних мереж у майбутньому без необхідності пошкодження проїзної частини? Чи є необхідність отримувати технічні умови від замовника (ЦОДР) і чи наявні вони?
Відповідь:
Актуальна інформація щодо інтенсивності транспортних потоків наявна в місцях де розташовані детектори транспорту КП "Центр організації дорожнього руху". Наявну інформацію можна буде отримати за офіційним зверненням визначеного закупівлею пороєктувальника. Всі інші необхідні дані щодо інтенсивностей збирає виконавець робіт.
Дата відповіді:
26.05.2024 10:43
Відповідь надана
Технічні умови
Номер:
eb673d60448b4b7bb06dd6a50e33d64f
Дата опублікування:
23.05.2024 17:38
Опис:
Враховуючи наявну стадію «П» просимо чітко визначити технічні умови які потрібно отримувати, а які є наявними.
Тим більше зважаючи на те, що вартість зазначених робіт включається до договірної ціни.
Відповідь:
Перелік необхідних технічних умов для розробки проєкту визначає проєктувальник виходячи з розділів які необхідно розробляти в проєкті, а також необхідних для проходження експертизи та затвердження проєкту у визначеному законом порядку.
Дата відповіді:
26.05.2024 10:42