-
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
-
Безлотова
-
КЕП
Фарбування та скління (Відновлення антикорозійного покриття обладнання та трубопроводів КС)
згідно додатку 1 до тендерної документації
Торги не відбулися
16 072 853.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 80 000.00 UAH
мін. крок: 0.5% або 80 000.00 UAH
Період уточнення:
02.04.2018 15:31 - 23.04.2018 17:00
Відповідь надана
щодо акз
Номер:
5d5a6986744d4074ae6b6d16310a60d4
Дата опублікування:
19.04.2018 14:24
Опис:
2.2 Вимоги до захисних лакофарбових покриттів.
2.2.2. На зовнішні поверхні трубопроводів маслозмащення ГПА нанести захисне лакофарбове алкідне покриття номінальною товщиною сухої плівки не менше 120 мкм.
ВОПРОС: Не указано какой номер системы и какой номер таблицы коррозионной среды по ИСО 12944 для этой (алкидной) системы.
Какой срок службы или какой Гарантийный срок для этой системы – если учесть что ручная и механическая очистка НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА для класса С4.
Відповідь:
Тендерною документацією для конструкції захисного лакофарбового алкідного покриття не вимагається відповідність номеру системи відповідно ДСТУ ISO 12944-5:2015.
В тендерній документації не вимагається відповідність захисного лакофарбового алкідного покриття корозійній категорії С4. Також не вимагається термін служби захисного лакофарбового алкідного покриття відповідно ДСТУ ISO 12944-5:2015. Вимагається гарантійний термін на надані послуги протягом не менше 5 років.
Дата відповіді:
20.04.2018 15:15
Відповідь надана
Колір та RAL
Номер:
cd35cd5e833746c1a6225def6f3771fe
Дата опублікування:
19.04.2018 13:24
Опис:
ПУНКТ №5. Колони під залою нагнітачів.
Нанесення захисного лакофарбового покриття на зовнішні поверхні обладнання і трубопроводів, яке відповідає системному № А4.09 таблиці А.4 ДСТУ ІSO 12944-5:2015
(кількість шарів 2-3, номінальна товщина сухої плівки -280мкм., очікуваний термін служби високий).
Сірого кольору (RAL 1003) – 100 %
ЯКИЙ ТОЧНО колір і RAL ????????
Відповідь:
Стосовно вашого питання будуть внесені зміни до документації
Дата відповіді:
20.04.2018 15:14
Відповідь надана
колір та RAL
Номер:
13ecbf14f63543f19a857b76db097872
Дата опублікування:
19.04.2018 13:23
Опис:
1. Відновлення захисного антикорозійного покриття технологічного обладнання КС Шебелинка Шебелинського ЛВУМГ.
ПУНКТ №3. Трубопроводи маслозмащення ГПА КС-2.
Нанесення захисного лакофарбового алкідного покриття номінальною товщиною сухої плівки не менше 120 мкм.
Коричневого кольору (RAL 3024) – 90 %
Червоного кольору (RAL 3024) – 10 %
ЯКИЙ ТОЧНО колір і RAL ????????
Відповідь:
Стосовно вашого питання будуть внесені зміни до документації
Дата відповіді:
20.04.2018 15:14
Відповідь надана
Дискримінація учасників закупівлі в разі несвоєчасної оплати виконаних робіт
Номер:
3e4f7fd78e384c1aaf8722a599d1395e
Дата опублікування:
11.04.2018 16:04
Опис:
В п. 7.11. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації передбачено, що "за несвоєчасну оплату за даним Договором Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0,01 %
облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен день прострочення
платежу. При цьому Сторони домовилися, що за порушення грошового зобов’язання по договору винна
Сторона сплачує 0 % річних, а інфляційні втрати не нараховуються та не стягуються". Слід зазначити, що передбачені умови договору є дискримінаційними в розумінні ч. 3 ст. 5 Закону України "Про публічні закупівлі", оскільки Сторони ще ні про що не домовились, а згода учасника із зазначеними "домовленостями" в проекті договору передбачена як умова для участі в публічній закупівлі. Пропонуємо Вам виключити вказаний пункт з Проекту Договору.
Відповідь:
Згідно зі ст.22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація повинна містити проект договору. Договір про закупівлю, відповідно до ч.1 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі», укладається відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та з урахуванням особливостей ЗУ «Про публічні закупівлі».
Вимоги наведені в Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації не суперечить вимогам Законодавства
Дата відповіді:
16.04.2018 15:24
Відповідь надана
Повторно: Роз’ясніть правові підстави повернення Виконавцем 100% коштів, сплачених Замовником
Номер:
04bd1070fa984a77aab2c0435f2e142a
Дата опублікування:
06.04.2018 16:32
Опис:
Відповідь на раніше задані запитання є нічим не підтвердженою формальною відпискою!
ПАТ "Укртрансгаз" належить до державного сектора економіки (згідно з Додатком № 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 64-р «Про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2012 року №360-р «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 18.07.2012 року №530 «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та рішення установчих зборів НАК «Нафтогаз України» від 25.12.2012 року).
Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 231 Господарського кодексу України, у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Закладені в пункт 7.6. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації умови щодо повернення Виконавцем 100% коштів, сплачених Замовником (а з пункту 4.2. проекту Договору зрозуміло, що оплата буде проводитися лише за якісно виконані та прийняті роботи), має ознаки дискримінації учасників, що прямо суперечить ч. 3 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» та загальним положенням про підряд, закріпленим ч. 1 ст. 837, ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України.
Тому, повторно, надайте чіткі відповіді на кокретні запитання з посиланням на норми діючого законодавства: Яке правове обґрунтування такого 100%-го «повернення» коштів, отриманих Виконавцем за якісно виконані роботи? Поясність правову природу такого «повернення» коштів: Це є - новим видом оперативно-господарських санкцій ПАТ «Укртрансгаз» по відношенню до підрядників (згідно ч. 2 ст. 236 Господарського кодексу України)? Або новим видом «односторонньої реституції» (оскільки при поверненні 100% отриманих коштів Виконавець не може фізично повернути собі результати наданих якісно послуг, тобто забрати їх у Замовника)? Або це новий вид дискримінації учасників публічних закупівель, щоб у закупівлі не брали участь «чужі»? Або намагання безкоштовно отримати якісні послуги за рахунок підрядника у зв’язку з відсутністю бюджету фінансування на певний обсяг необхідних заходів в філії УМГ «Харківтрансгаз»?
Відповідь:
Згідно частини 3 статті 22 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 №922-VIII визначено, що тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку Замовник вважає за необхідне до неї включити.
Пункт 7.6. та пункт 4.2. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації не суперечить вимогам Законодавства.
Дата відповіді:
12.04.2018 14:14
Відповідь надана
Роз’ясніть правові підстави повернення Виконавцем 100% коштів, сплачених Замовником
Номер:
718ec8c9ee314aa6951f1ca4e683cec4
Дата опублікування:
03.04.2018 13:02
Опис:
Пунктом 7.6. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації передбачено, що «У разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань по цьому Договору, внаслідок чого роботи по Договору не виконані в повному обсязі, Замовник має право відмовитись від робіт по Договору в односторонньому порядку, про що надсилає письмове повідомлення Виконавцю. Виконавець протягом 10 робочих днів з дати надходження письмового повідомлення Замовника зобов’язаний повернути 100% коштів, сплачених Замовником, та відшкодувати Замовнику спричинені збитки в повному обсязі. Одностороння відмова від зобов’язання не звільняє Виконавця від відповідальності за порушення зобов’язання, що передбачена цим Договором. Внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, зобов’язання припиняється з дати, зазначеної у повідомленні Замовника.»
Пунктом 4.2. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації передбачено, що «Форма розрахунку - поетапно по факту надання послуг протягом 30 календарних днів після підписання акту наданих послуг шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця.»
Тобто, якщо ми вірно розуміємо, що в п. 7.6. мова не іде про повернення 100% попередньої оплати і у випадку надання якісних послуг, але не в повному обсязі, Замовник має право відмовитись від робіт по Договору в односторонньому порядку, а Виконавець протягом 10 робочих днів з дати надходження письмового повідомлення Замовника зобов’язаний повернути 100% коштів, сплачених Замовником за вже виконані, якісні, прийняті за актами та оплачені роботи?
Тоді, будь ласка, надайте розгорнуте правове обґрунтування такого «повернення» коштів з посиланням на норми діючого законодавства.
Поясність правову природу такого «повернення» коштів:
Це є - новим видом оперативно-господарських санкцій ПАТ «Укртрансгаз» по відношенню до підрядників (згідно ч. 2 ст. 236 Господарського кодексу України)?
Або новим видом «односторонньої реституції» (оскільки при поверненні 100% отриманих коштів Виконавець не може фізично повернути собі результати наданих якісно послуг, тобто забрати їх у Замовника)?
Або це новий вид дискримінації учасників публічних закупівель, щоб у закупівлі не брали участь «чужі»?
Або намагання безкоштовно отримати якісні послуги за рахунок підрядника у зв’язку з відсутністю бюджету фінансування на певний обсяг необхідних заходів в філії УМГ «Харківтрансгаз»?
Відповідь:
Згідно частини 3 статті 22 Закону України “Про публічні закупівлі” від 25.12.2015 №922-VIII визначено, що тендерна документація може містити також іншу інформацію відповідно до законодавства, яку Замовник вважає за необхідне до неї включити.
Пункт 7.6. та пункт 4.2. Додатку IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ» до Тендерної документації не суперечить вимогам Законодавства.
Дата відповіді:
06.04.2018 12:07