-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Фарбування та скління (Відновлення антикорозійного покриття свердловин Солохівського ПСГ)
Торги відмінено
4 161 782.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 41 617.82 UAH
мін. крок: 1% або 41 617.82 UAH
Період уточнення:
16.10.2023 16:17 - 22.10.2023 00:00
Відповідь надана
Роз'ясніть спосіб доставки (вид транспорту) Підрядником працівників і обладнання до газових свердловин
Номер:
348da37e5b1444f9bfc84358840f2716
Дата опублікування:
20.10.2023 14:33
Опис:
На питання "Яким чином (за допомогою яких видів транспорту) без згоди землевласників/орендарів родючих земель персонал АТ "Укртрансгаз" разом з технікою та обладнанням доставляється для проведення поточного ремонту, регламентних робіт та обслуговування даних свердловини?" Ви надаєте відповідь, що "Всі вимоги стосовно проведення робіт в повній мірі прописані в технічних вимогах до тендерної документації." Проте, дана інформація не відповідає дійсності. Виходячи з відсутності конкретної відповіді на питання, можна зробити висновок про те, що доставка автомобільним транспортом працівників та обладнання до свердловин виключена, оскільки землевласники без відповідного відшкодування будуть явно проти)). Тоді необхідно значно підвищувати вартість закупівлі, оскільки залишаються можливими тільки два види транспорту: гелікоптер та потужні квадрокоптери. Роз'ясніть спосіб доставки (вид транспорту) Підрядником працівників і обладнання до газових свердловин! Яким чином УТГ доставляє персонал та обладнання до свердловин Солохівського ПСГ?
Відповідь:
Всі вимоги стосовно проведення робіт в повній мірі прописані в технічних вимогах до тендерної документації.
Відповідно до Додатку IV до тендерної документації пункт 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на свій ризик власними силами і засобами, обладнанням, матеріалами і механізмами виконати роботи визначені цим Договором.
Тому підрядник самостійно має визначити яким чином він виконуватиме транспортування для виконання робіт за договором.
Згідно Додатку IV до тендерної документації пункту 5.4. Виконавець передбачені цим Договором роботи виконує із своїх матеріалів та обладнання, доставку якого до місця виконання робіт Виконавець здійснює власним транспортом та за свій рахунок після отримання від Замовника відповідного письмового розпорядження (дозволу), що оформлюється відповідною документацією зазначеною в п. 6.1.1 Договору.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:43
Відповідь надана
Надайте конкретну відповідь на питання!
Номер:
6fcabfb2badf4e0ea914217d117ee2f5
Дата опублікування:
20.10.2023 13:36
Опис:
На питання "Який смисл оформляти акти про зупинення робіт, якщо строк виконання робіт продовжується на термін еквівалентний такій зупинці лише в межах строку дії Договору?" Ви надаєте відповідь "Проект договору, викладений у Додатку IV тендерної документації, не суперечить нормам чинного законодавства України та є стандартною формою в системі Замовника, яка застосовується до всіх учасників при закупівлі послуг, що є предметом закупівлі в даній процедурі." Учасник задає питання на сторінці закупівлі не для того, щоб узнати, що УТГ вважає всі свої умови такими, що не суперечать нормам чинному законодавству, а для того, що уточнити незрозумілі вимоги тендерної документації і отримати конкретні роз'яснення від Замовника. Тож, будьте ласкаві, надайте відповідь на питання в розвернутому вигляді і поясніть сенс оформлення актів про зупинення робіт, якщо строк виконання робіт продовжується на термін еквівалентний такій зупинці лише в межах строку дії Договору, тобто до 31.12.2024 року?
Відповідь:
Якщо строк виконання робіт продовжується на термін еквівалентний такій зупинці лише в межах строку дії Договору.
Документальне оформлення зупинки виконання робіт з причин вказаних в підпункті 5.5.7 виключає можливість визнання такої зупинки порушенням зобов’язань за договором і застосування неустойки, передбаченої розділом 9 договору, у період такої зупинки.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:42
Відповідь надана
Щодо повернення Підрядником 100% грошових коштів Замовнику за виконані роботи. Роз'ясніть порядок повернення витрат Підряднику
Номер:
fddbe194828840ec87cd9ef516704258
Дата опублікування:
20.10.2023 13:09
Опис:
Пункт 12.2. проекту договору передбачає, що "У випадку невиконання або неналежного виконання Виконавцем зобов’язань, передбачених цим договором, Замовник має право відмовитись від Договору, письмово повідомивши про це Виконавця. При цьому Договір буде вважатися розірваним, зобов’язання такими, що припинилися з моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення про відмову від Договору. Пункт 6.3.14. проекту договору передбачає, що "У випадках, передбачених в п. 12.2 цього Договору, Виконавець зобов’язаний повернути всі отримані за Договором грошові кошти протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення Замовника про відмову від договору." Позиція УТГ щодо правомірності такої умови щодо її застосування у договорах підряду викладена у відповіді. Надайте відповідь на запитання: Якщо повернення в натурі Замовником Підряднику результатів виконаних робіт неможливе, як УТГ буде відшкодовувати Підряднику понесені ним витрати по оплаті фарбу і витратних матеріалів, пального постачальникам, сплачені податки і відрахування в державний і місцеві бюджети, сплачену зарплату працівникам, інші понесені витрати?
Відповідь:
АТ «Укртрансгаз» вимагає виконання робіт у повному обсязі. Виконання частини робіт не є виконанням зобов’язань підрядника за договором. Оскільки зобов'язання має виконуватися належним чином, у разі невиконання/неналежного виконання договору оплату за окремі етапи робіт пропонується повернути.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:40
Відповідь надана
Не вводьте в оману учасників закупівлі шляхом надання неправдивої інформації!
Номер:
b6ffac9b6603400c98b0f579317a1929
Дата опублікування:
20.10.2023 12:52
Опис:
Додаток І до тендерної документації «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі» не містить пункту 8 зі змістом «Відшкодування збитків завданих власникам землі або землекористувачам при виконанні робіт несе Виконавець"!
Відповідь:
Допущено друкарську помилку.
Фінансове відшкодування збитків завданих власникам землі або землекористувачам при виконанні робіт несе Виконавець.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:32
Відповідь надана
АТ "Укртрансгаз" є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки! Приведіть умови тендеру та проекту договору у відповідність до чинного законодавства!
Номер:
6d42eef3fd744ddea78d2a64651c5bda
Дата опублікування:
20.10.2023 12:37
Опис:
Ваша відповідь за питання, що "АТ Укртрансгаз не відноситься до суб’єктів господарювання державного сектору економіки та не є бюджетною організацією, а здійснює закупівлі відповідно до власних коштів, отриманих від господарської діяльності" є помилковою! Це неодноразово підтверджено рішеннями судів, зокрема Верховний Суд у постановах від 17 листопада 2021 року у справі №910/3693/18, від 13 травня 2020 року у справі № 912/2386/19, від 05 червня 2018 року у справі № 910/11195/17, від 08 жовтня 2020 року у справі № 904/4028/19 досліджуючи аргументацію висновків судів при вирішенні справ також вказав, що АТ "Укртрансгаз" є підприємством державного сектору економіки. Приведіть умови даної закупівлі та проекту договору щодо відповідальності по штрафним санкціям Виконавця (Підрядника) у відповідність до чинного законодавства!
Відповідь:
Умови договору в цій частині відповідають вимогам чинного законодавства, оскільки розмір штрафних санкцій, визначених у частині другій статті 237 ГК України, супроводжується застереженням «якщо інше не передбачено законом чи договором.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:26
Відповідь надана
Пропозиції по зміні переліку обставин непереборної сили виходячи зі специфіки робіт з фарбування:
Номер:
6921c35220a9421a8e13b31a85f339f3
Дата опублікування:
20.10.2023 12:25
Опис:
Пропонуємо доповнити перелік обставин непереборної сили, застосований в п. 7.1 проекту договору, ідентичний наведеному в пункті 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», наступними обставинами: дія несприятливих погодних умов (дощ, туман, снігопад, сильний вітер, різкі перепади температури, коли на робочій поверхні конденсується волога (температура металу повинна бути не менше ніж на 3 оС вище точки роси), за яких не допускається виконання ізоляційних робіт згідно з п. 6.2.3. Національного стандарту України «Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії. ДСТУ 4219-2003» (затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 15.09.2003р. №155); оголошення повітряних тривог на території місця виконання робіт Виконавцем (Підрядником);
Відповідь:
Згідно з частиною 1 статті 24 Закону України "Про публічні закупівлі": «Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру».
Ця пропозиція по зміні умов проекту договору не є зверненням за роз’ясненням чи вимогою щодо усунення порушення і Законом не передбачена. Застосована у проекті договору редакція пункту 7.1 ідентична наведеній в пункті 2 статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» і відповідає вимогам чинного законодавства.
Дата відповіді:
23.10.2023 12:14
Відповідь надана
У всіх договорах УТГ закладена корупційна складова? Надайте конкретну відповідь на попереднє питання!
Номер:
813a6adf15ea434384e503cf30beccdf
Дата опублікування:
20.10.2023 12:12
Опис:
У Вашій відповіді на питання зазначено, що "Проект договору, викладений у Додатку IV тендерної документації, не суперечить нормам чинного законодавства України та є стандартною формою в системі Замовника". Таким чином, можна зробити логічний висновок про те, що корупційна складова щодо скорочення чи подовження строків оплати виконаних робіт закладена у всіх договорах УТГ? Дайте відповідь на попередні питання: "Що треба зробити Виконавцю, щоб отримати оплату за виконані роботи не через 45, а через 15 днів? Хто конкретно в УТГ (яка посадова особа) буде приймати рішення про скорочення строків оплати з 45 до 15 днів, від чого буде залежати прийняття такого рішення такою особою?"
Відповідь:
Проект договору, викладений у Додатку IV тендерної документації, не суперечить нормам чинного законодавства України та є стандартною формою в системі Замовника, яка застосовується до всіх учасників при закупівлі послуг, що є предметом закупівлі в даній процедурі».
Дата відповіді:
23.10.2023 12:10
Відповідь надана
Щодо виконання АТ "Укртрансгаз" вимог розділу ІХ НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» (ч.5)
Номер:
b53fc91f0a9c44c9a38a4be7f3886552
Дата опублікування:
17.10.2023 02:18
Опис:
Враховуючи відсутність і у Замовника, і у потенційних Виконавців законних підстав використовувати землі товарного сільськогосподарського виробництва, займані фермерами (фермерськими господарствами) навколо свердловин Солохівського ПСГ Мринського ВУПЗГ для проїзду транспорту з метою доставки обладнання та матеріалів, дайте, будь-ласка, відповідь на наступне питання: Яким пунктом якого розділу Технічних вимог Тендерної документації чи самої Тендерної документації повинен буде керуватися Виконавець при фізичному блокуванні (перешкоджанні) землевласниками (землекористувачами) проїзду транспорту Виконавця до газових свердловин через їх засіяні землі або при виклику поліції землевласниками (землекористувачами) у зв'язку з пошкодженням врожаю транспортом Виконавця, і, як наслідок, вилучення такого транспорту у Виконавця як знаряддя злочину в рамках кримінального провадження?
Відповідь:
Відповідно до Додатку IV до тендерної документації пункт 1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується на свій ризик власними силами і засобами, обладнанням, матеріалами і механізмами виконати роботи визначені цим Договором.
Згідно з Додатком IV до тендерної документації пункту 5.4. Виконавець передбачені цим Договором роботи виконує із своїх матеріалів та обладнання, доставку якого до місця виконання робіт Виконавець здійснює власним транспортом та за свій рахунок після отримання від Замовника відповідного письмового розпорядження (дозволу), що оформлюється відповідною документацією зазначеною в п. 6.1.1 Договору.
Згідно Додатку І до тендерної документації «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі» пункту 8. «Відшкодування збитків завданих власникам землі або землекористувачам при виконанні робіт несе Виконавець
Дата відповіді:
20.10.2023 14:02
Відповідь надана
Щодо виконання АТ "Укртрансгаз" вимог розділу ІХ НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» (ч.4)
Номер:
f7c438d991014f8d8f2565133066585c
Дата опублікування:
17.10.2023 02:14
Опис:
З відповідей на запитання в попередніх закупівлях, що не відбулися, відомо про відсутність договорів між АТ "Укртрансгаз" та землевласниками/орендарями про встановлення сервітутів на земельних ділянках товарного сільськогосподарського виробництва для проїзду технологічного транспорту до газових свердловин Солохівського ПСГ Мринського ВУПЗГ. Якщо сервітути не встановлювалися, то яким чином (за допомогою яких видів транспорту) без згоди землевласників/орендарів родючих земель персонал АТ "Укртрансгаз" разом з технікою та обладнанням доставляється для проведення поточного ремонту, регламентних робіт та обслуговування даних свердловини? Відповідь на це питання допоможе учасникам закупівлі зрозуміти та розробити механізм надання послуг.
Відповідь:
Всі вимоги стосовно проведення робіт в повній мірі прописані в технічних вимогах до тендерної документації.
Враховуючи поставленні питання, у разі прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до тендерної документації, такі зміни будуть опубліковані замовником у відповідності з чинним законодавством.
Дата відповіді:
20.10.2023 14:01
Відповідь надана
Щодо виконання АТ "Укртрансгаз" вимог розділу ІХ НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» (ч.3)
Номер:
296a67ac58ed465b93f5fc8015dfbe29
Дата опублікування:
17.10.2023 02:11
Опис:
Якщо виявиться, що згідно з проектом будівництва Солохівського ПСГ проїзди для технологічного транспорту до свердловин не передбачені, вбачається, що ні у Замовника, ні, тим більше, у Виконавця, не буде законних підстав використовувавти землі товарного сільськогосподарського виробництва, займані фермерами/фермерськими господарствами навколо свердловин Солохівського ПСГ Мринського ВУПЗГ для проїзду транспорту з метою доставки обладнання та матеріалів. Враховуючи Вашу пораду мінімалізувати шкоду, завдану пошкодженням врожаю через проїзд будівельної техніки, самостійним встановленням та адаптуванням графіку надання послуг та обранням сприятливих для цього умов треба розуміти так: 1) Кінцева дата надання послуг 31.12.2024р. 2) Період з початку посівної до збору врожаю (квітень-серпень 2024 року) Виконавець працювати не зможе. 3) Реальний період роботи для Виконавця можливий лише з листопада 2023 по березень 2024 року і з вересня по грудень 2024 року. Тобто роботи повинні виконуватися в той період, коли для фарбування діють несприятливі погодні умови (дощ, сніг, сильний вітер, висока вологість повітря, різкі перепади температури), за яких не допускається проведення таких робіт згідно з ДСТУ 4219-2003? Чи передбачає Замовник до завершення закупівлі виконати вимоги розділу ІХ НПАОП 60.3-1.01-10 «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» шляхом внесення змін до проекту будівництва Солохівського ПСГ та визначити проїзди для технологічного транспорту до свердловин?
Відповідь:
Документація закупівлі сформована у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». У Додатку І до тендерної документації «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі» наведені склад та обсяги робіт, що передбачаються для виконання, а також прописані вимоги стосовно проведення робіт, які дозволяють Виконавцю в повній мірі виконати зазначені роботи по Договору.
При цьому обсяги робіт, зазначені в Додатоку І до тендерної документації «Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі», даної закупівлі, дозволяють Виконавцю виконати роботи за цим Договором в строк, який Замовник встановив для надання вищенаведених послуг.
Враховуючи зазначене, тендерна документація закупівлі містить достатній обсяг інформації для надання пропозицій Учасниками. Можливість участі у процедурі закупівлі кожен учасник приймає самостійно, виходячи з умов такої закупівлі.
Дата відповіді:
20.10.2023 14:00