-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання Технічне обслуговування і ремонтування автомобілів та маловантажних транспортних засобів
Завершена
1 022 666.67
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 10 226.67 UAH
мін. крок: 1% або 10 226.67 UAH
Період уточнення:
26.01.2018 08:48 - 05.02.2018 12:00
Відповідь надана
оформлення документів
Номер:
6a0fd8108d194642ae6cb28a57517658
Дата опублікування:
02.02.2018 11:59
Опис:
1) в документації передбачено подання копії документів чи можна надавати скани оригіналів документів? (приклад вимоги "Копія документа, завірена печаткою,(у сканованому вигляді в форматі PDF)")
2) розясніть будь ласка примітку на сторінці 22 ТД *на умові збереження гарантійних зобов’язань які надаються виробником транспортного засобу в період гарантійного терміну експлуатації?
Відповідь:
У відповідь на Ваше питання повідомляємо, наступне:
1). Щодо подання копій документів Замовником внесені відповідні зміни до Розділу ІІІ тендерної документації;
2). Помічені даною приміткою автотранспортні засоби в Таблиці 1 Додатку 3 знаходяться на гарантійному обслуговувані.
Дата відповіді:
07.02.2018 14:35
Відповідь надана
проект договору
Номер:
5f3498b8a6474c0baa1c54301cfbf550
Дата опублікування:
01.02.2018 12:30
Опис:
Доброго дня! Шановний Замовник, звертаємося до Вас з проханням розглянути пропозицію щодо умов проекту Договору, та внести зміни в проект договору (така можливість передбачена ч.4 розділу VI тендерної документації), а саме:
1. п.2 ч. 3.2.1. розділ 3 викласти в наступній редакції:
Оплата за виконану роботу та (або) надану послугу здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування грошових коштів через банк протягом 25 (двадцяти п’яти) банківських днів з дати підписання Замовником акту про приймання належно наданої послуги та (або) виконаної роботи (далі – Акт), та за наданим Виконавцем (після підписання зазначеного Акту) Рахунком-фактурою. Оплата за Договором буде здійснюватися з поточного рахунку ДП НЕК «Укренерго».
Причина – оплата має здійснюватися навіть без реєстрації податкової накладної. Відносини щодо реєстрації податкової накладної регулюються нормами Податкового кодексу України, навіть за відсутності реєстрації з будь-яких причин, сума зобов’язання Замовника перед Виконавцем не зменшується.
2. ч. 7.2. розділ 7 викласти в наступній редакції :
7.2. За порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на момент нарахування пені від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
Причина – відповідальність Виконавця значно перевищує відповідальність Замовника, має бути співрозмірна відповідальність сторін.
3. ч. 7.3. розділ 7 викласти в наступній редакції:
7.3. Збитки, завдані Замовнику неналежним виконанням / невиконанням Виконавцем зобов'язань за Договором, підлягають відшкодуванню Виконавцем у повній сумі понад встановлені Договором штрафні санкції.
За порушення строків надання послуги та (або) виконання робіт Виконавець сплачує Замовнику пеню згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України у розмірі 0,1% (нуль цілих одна десята відсотка) вартості послуги та (або) робіт, строк надання/ виконання якої порушений, за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів Виконавець повинен додатково сплатити Замовнику штраф у розмірі семи відсотків від вказаної вартості.
За порушення умов зобов’язання щодо якості послуги та (або) робіт Виконавець повинен сплатити Замовнику штраф згідно з частиною другою статті 231 Господарського кодексу України у розмірі семи відсотків вартості неякісної послуги та (або) робіт.
Причина – занадто великі розміри штрафів, в ст. 231 ГК України, що договором можуть бути передбачені й інші розміри штрафів, і це не обов’язково має бути 20 %.
4. ч. 7.4. та ч. 7.5. розділ 7 – виключити з проекта договору.
Причина - це договірні санкції, за порушення реєстрації ПН/РК передбачена відповідальність згідно ПК України. Якщо із вини Виконавця буде не зареєстровано ПН, Замовник має право подати до ДФС відповідну скаргу. Ряд причин і збитків описані формальні та ті, за які сам Замовник повинен нести відповідальність. Якщо Замовник вважає, що Виконавець якимись діями завдав йому збитків, він може їх відшкодовувати в судовому порядку.
5. ч. 11.5. розділу 11 - виключити з проекту договору.
Причина – у Замовника з’являється право не повернути забезпечення Договору навіть за формальне порушення Виконавцем умов Договору. Договором передбачено цілий ряд зобов’язань Виконавця, в такій редакції за будь-яке формальне порушення може бути стягнено весь завдаток.
Сподіваємося, що Ви розглянете наші пропозиції найближчим часом і повідомите нас про своє рішення.
Відповідь:
У відповідь на Ваше питання Замовник повідомляє, що не вважає за доцільне внесення зазначених змін до Додатку 4 до тендерної документації
Дата відповіді:
07.02.2018 14:34