-
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
-
Мультилотова
-
КЕП
Код ДК 021:2015: 50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.
Послуги з капітального ремонту силових трансформаторів. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти. Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції: відповідно до вимог пункту 7 Розділу 1 тендерної документації.
Завершена
11 670 000.00
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.9% або 109 800.00 UAH
мін. крок: 0.9% або 109 800.00 UAH
Період уточнення:
31.08.2021 16:59 - 21.09.2021 00:00
Відповідь надана
Запитання до ВСІХ лотів
Номер:
e95d4ddffae74980a20e61b2fc217084
Дата опублікування:
17.09.2021 11:57
Опис:
Доброго дня.
1 Просимо надати протоколи випробувань трансформаторів;
2 Просимо надати протоколи трансформаторного масла на ФХА и ХАРГ
3 У якому стані знаходяться трансформатори: в работі чи в резерві
4 Рік випуску трансформатора за лотом №3 ТДТНГ-40000/110/35/10 кВ тягової підстанції Лозова
Відповідь:
Просимо повідомити електронну адресу, на яку будуть направлені протоколи випробувань трансформаторів та протоколи трансформаторного масла на ФХА и ХАРГ, за питанням 1 та 2.
Трансформатори за лотом 1 та 2 знаходяться в роботі. Трансформатор за лотом 3 ( ТДТНГ-40000/110/35/10 кВ) знаходиться в резерві.
Рік випуску трансформатора за лотом 3 ТДТНГ-40000/110/35/10 кВ тягової підстанції Лозова – 1981 рік.
Дата відповіді:
21.09.2021 08:11
Відповідь надана
строки виконання Договору
Номер:
3f63491f0e274dbfa60f5cbe68775526
Дата опублікування:
14.09.2021 14:22
Опис:
Детально ознайомившись з умовами тендерної документації, оприлюдненої Замовником, повідомляємо про порушення Замовником основоположних принципів здійснення публічних закупівель передбачених ч.1 ст. 5 та положення ч. 4 ст. 5 Закону під час встановлення строків виконання Договору на надання послуг (виконання робіт).
За даними оприлюдненими на авторизованому електронному майданчику підписання Договору на Закупівлю очікується на грудень 2021 року, однак відповідно до проекту Договору строком протягом якого повинні бути надані послуги (виконані роботи) становить – до 29.12.2021.
Відповідно до п.6 ч. 1 ст.1 Закону, договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.
Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону: договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про публічні закупівлі”.
Згідно статті 638 Цивільного Кодексу України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору згідно ГКУ та ЦКУ є:
• умови про предмет договору (ч. 1 ст. 638 ЦКУ).
Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості (ч. 3 статті 180 ГКУ)
• ціна договору (згідно з ч. 3 статті 180 ГКУ);
• строк дії договору (згідно з ч. 3 статті 180 ГКУ). Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору;
Також звертаємо увагу на основоположну засаду цивільного законодавства, яка передбачена п. 6.ч.1. ст.. 3 ЦКУ:
6) справедливість, добросовісність та розумність.
А тому вважаємо вимогу Замовника, щодо надання послуг (виконання робіт) за Договором у строк – менше одного місяця, дискримінаційною умовою, та такою, що не відповідає об’єктивній дійсності, оскільки Замовнику заздалегідь відомо, що послуги (роботи) подібного роду об’єктивно НЕ можливо виконати протягом зазначеного в Договорі строку, що в свою чергу тягне накладення штрафних та компенсаційних санкцій на Учасника за нібито неналежне виконання умов Договору.
Враховуючи вищенаведене, окремо та в сукупності, просимо Замовника, в порядку ч. 1 ст.24 Закону, усунути порушення ч.1 та ч. 4 ст. 5 Закону, допущені в Тендерній документації, а саме змінити та продовжити строки виконання умов Договору на надання послуг (виконання робіт) з дискримінаційних на розумні.
Відповідь:
Фінансування послуг з капітального ремонту силових трансформаторів в 2021 році передбачено затвердженим планом капітальних вкладень по господарству електропостачання Південної залізниці на 2021 рік.
На 2022 рік фінансування послуг з капітального ремонту силових трансформаторів не передбачається
Дата відповіді:
16.09.2021 15:24