-
Відкриті торги
-
Безлотова
-
КЕП
Чоботи утеплені Код ДК 021:2015 - 18810000-0 Взуття різне, крім спортивного та захисного
Джерело фінансування закупівлі: власні кошти. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій відповідно до п.2 розділу ІІІ тендерної документації
Завершена
463 119.37
UAH без ПДВ
мін. крок: 0.5% або 2 315.60 UAH
мін. крок: 0.5% або 2 315.60 UAH
Період уточнення:
15.07.2021 17:54 - 26.07.2021 00:00
Відповідь надана
зауваження до договору
Номер:
ac1cf316226a4ba9afb3b31cb84e1e22
Дата опублікування:
16.07.2021 10:42
Опис:
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.2. Сторони відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України встановили, що розмір відповідальності ЗАМОВНИКА за прострочення виконання грошового зобов’язання за цим Договором становить 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка річних від простроченої суми грошових зобов’язань за цим Договором.-пропоную замінити на 3%, відповідно до ст. 625 ЦКУ
11.3. ПОСТАЧАЛЬНИК за Даним Договором несе наступну відповідальність:
· у разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому Замовником, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує пеню у розмірі 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка від вартості непоставленого товару, за кожний день затримки;
· за порушення термінів поставки товару, визначених договором, Постачальник має сплачувати штраф у розмірі 20% від вартості непоставленого в строк товару;- пропоную замінити на 7% відповідно до ст 231 ГКУ
Відповідь:
На Ваше питання повідомляємо, відповідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
В той же час ст. 230 ГК України передбачено, що штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.
Ст. 549 ЦК України розтлумачує види неустойки, які застосовуються у разі порушення грошового зобов’язання.
Ст. 629 ЦК України унормовано, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
Отже, слід звернути увагу, що у разі порушення грошового зобов’язання, до Замовники будуть застосовані штрафні санкції, передбачені як умовами договору, так і положеннями ЦК України і ГК України.
Так чином, Замовник вважає за необхідне п. 9.2 та п. 9.3 Договору поставки залишити у запропонованій редакції.
Згідно п. 2 ст. 549 ЦК України передбачено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
В той же час, п. 2 ст. 231 ГК України зазначено, що у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:
• за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);
• за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Замовник зазначає, що не відноситься до суб’єктів господарювання вказаного переліку та на даний час не має підстав та підтверджень вважати, що до такого переліку відноситься учасник або учасники торгів.
Отже, враховуючи наведені вимоги чинного законодавства, Замовник не вбачає підстав для внесення запропонованих змін.
Дякуємо за розуміння.
Дата відповіді:
20.07.2021 10:43