Заміна інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання

Об’єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку «ВЕЛИКА РОДИНА-28» в особі голови правління Купрацевич Надії Володимирівні, надалі іменується «Замовник», діюче на підставі Статуту об’єднання, та Фізична особа-підприємець Медведєв Володимир Євгенович, надалі іменується “Виконавець”, діючого на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.12.16р. № запису 2 274 000 000 038226, разом – «Сторони», уклали цей Договір про наступне: I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на свій ризик, за завданням Замовника, протягом визначеного в Договорі строку, з використанням своїх матеріалів, виконати роботи з поточного ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку по вул.9-ої Авіадивізії, 28 у м. Маріуполі. 1.2. Цей договір укладено на підставі проведених електронних закупівель. 1.3. Перелік, обсяги та вартість робіт визначаються кошторисною документацією, що є невід'ємною частиною цього Договору, розробленою у встановленому законодавством порядку згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва". ІІ. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ 2.1. Строки виконання робіт за цим Договором визначені календарним графіком виконання робіт та встановлюються з 10 березня 2017 року по 31 березня 2017 року. 2.2. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом одного тижня з дати підписання договору. 2.3. Перегляд строків виконання робіт обумовлених Договором може здійснюватися у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили необхідність продовження строків, в тому числі виникнення обставин непереборної сили, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення вартості робіт визначеної у цьому Договорі. Рішення про перегляд строків оформляється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин. 2.4. Датою закінчення робіт за Договором вважається дата їх прийняття Замовником, що засвідчується підписанням акта прийому-передачі робіт. ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ 3.1. Вартість робіт по договору визначена протоколом узгодження договірної ціни та договірною ціною та складає 69 900 грн. 00 коп. (шістдесят дев’ять тисяч дев’ятсот грн. 00 коп.) з ПДВ, в тому числі 58 647 грн. 00 коп. (п’ятдесят вісім тисяч шістьсот сорок сім грн. 00 коп.) з коштів міського бюджету та 11 253 грн. 00 коп. (одинадцть тисяч двісті п’ятдесят три грн. 00 коп.) з коштів ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» 3.2. Договірна ціна може зменшуватись при погодженні з Замовником у разі зменшення обсягів робіт. 3.3. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1. Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник. 3.4. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику, який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових об’ємів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають. Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору. 10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 10.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 10.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. 10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 10.8. На момент укладення цього Договору Виконавець є платником єдиного податку по ставці у розмірі 5 %.

Я,ФОП Медведєв В.Е.,заперечую вашу заяву про те,що я відмовився надати належні документи. Без наданого мені вами заявленого дефектного акту з підписами і печаткою я не можу зробити кошторис. 09.03.2017р. ФОП Медведєв Володимир Євгенович.

27.01.2017 року ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» були оголошені електронні торги щодо закупівлі послуги з поточного ремонту інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання в житловому будинку за адресою: м.Маріуполь, вул. 9-ої Авіадивізії буд. 28. (Ідентифікатор закупівлі UA-2017-01-27-003156-b) 13.02.2017 року відбувся аукціон, в якому прийняли участь 7 учасників. Найменшу ціну запропонував ФОП Медведєв В.Є., який згідно кваліфікаційних вимог надав всі необхідні документи у паперовому вигляді. Рішення правління ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» від 20.02.2017 року Медведєв В.Є. одноголосно був признаний переможцем електронних торгів. 23.02.2017 року між ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» та ФОП Медведєв В.Є. був укладений і підписаний договір підряду № 23.02/1-17. Разом з проектом договору Вам були надані кошторис та календарний план виконання робіт. 03.03.2017 року у системі «Прозорро» було оприлюднено рішення про мою дискваліфікацію. Ніяких вимог до мене, як до сторони договору, від ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» не надходило. Вами не були виконані вимоги абз. 2 п. 9.4. Порядку здійснення допорогових закупівель, затверджений наказом ДП «Зовнішторгвидав України» № 35 від 13.04.2016 року, згідно яких укладений договір розміщується у Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи. Також Вами були порушені вимоги п. 14.2. вищезазначеного порядку, згідно яких перегляд прийнятого рішення щодо визнання переможця можливий лише в період до підписання договору. Згідно п. 9.6. розділу X договору підряду № 23.02/1-17 від 23.02.2017 року цей договір може бути розірваний тільки за домовленістю сторін, яка оформлюється Додатковою угодою до цього договору. Згідно п. 8.1. та п. 8.2. розділу VIII зазначеного договору усі спори та розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляданню у господарському суді у встановленому законодавством порядку. Ніяких вимог до мене, як до сторони договору, від ОСББ «ВЕЛИКА РОДИНА-28» не надходило. На основі викладеного, вимагаю відмінити Ваше рішення про мою діскваліфікацію та надалі діяти у межах чинного законодавства.