-
Переговорна процедура
-
КЕП
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
1 791 403.41
UAH з ПДВ
Номер:
9523a4e46eee4ba599b21f57deccb1ad
Ідентифікатор договору:
UA-2020-12-09-010185-c-c1
Замовник:
УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО КАХОВСЬКОГО МАГІСТРАЛЬНОГО КАНАЛУ
×
-
Код ЄДРПОУ:
01034662
-
Контактна особа:
Дмитро Миколайович Гончаров +380553641046 dzo.kanal@ukr.net
-
Адреса:
74822, Україна, Херсонська область, Каховський р-н, смт. Любимівка, вул. Індустріальна, буд. 4
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЙДЖ АЛЬЯНС"
×
-
Код ЄДРПОУ:
43209597
-
Контактна особа:
БЄЛІКОВА К. О. +380991152080
-
Адреса:
49087, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ МАКУХА будинок 1
Класифікатор ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботиАналіз за цим CPV
Номер договору:
698
Дата підписання:
28.12.2020 16:00
Період дії договору:
28.12.2020 00:00 - 31.12.2021 00:00
Сума договору:
1 791 403.41 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 298 567.24 UAH)
Оплачено:
1 791 403.41 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 298 567.24 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Реконструкція насосно-силового обладнання насосної станції №VIII ПК-295+48 МК (інв. №101310151) Управління Головного Каховського магістрального каналу, за адресою: Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада»
Кількість
1 роботи
Період постачання
до 01.04.2021
Місце постачання
00000, Україна, Херсонська область, Каховський район, Дудчинська сільська рада, Насосна станція №VIII ПК-295+48 МК
На карті
Оплати
Платник
Одержувач
Сума
Статус
Док-ти
УГКМК
IBAN:UA188201720343111003200004329
ТОВ"Стейдж альянс"
IBAN:UA483204780000026006924900806
Сума
642981.53 UAH
Статус
Оплачений
18.03.2021 11:03
Док-ти
1
УГКМК
IBAN:UA188201720343111003200004329
ТОВ"Стейдж альянс"
IBAN:UA483204780000026006924900806
Сума
339260.24 UAH
Статус
Оплачений
29.04.2021 10:53
Док-ти
1
УГКМК
IBAN:UA188201720343111003200004329
ТОВ"Стейдж альянс"
IBAN:UA483204780000026006924900806
Сума
308991.90 UAH
Статус
Оплачений
09.03.2021 10:26
Док-ти
1
УГКМК
IBAN:UA188201720343111003200004329
ТОВ"Стейдж альянс"
IBAN:UA483204780000026006924900806
Сума
61798.38 UAH
Статус
Оплачений
10.03.2021 10:12
Док-ти
1
УГКМК
IBAN:UA188201720343111003200004329
ТОВ"Стейдж альянс"
IBAN:UA483204780000026006924900806
Сума
438371.36 UAH
Статус
Оплачений
04.06.2021 10:53
Док-ти
1
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
76562b585c124f6bb1d8bd6fa006a518
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою з об’єктивних підстав передачі Замовником дозвільної документації Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
28.12.2020 16:30
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
45831037718f414a845fdcff2c8e10fa
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, Сторони уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що діяв в Україні з 08 по 24 січня 2021 року, враховуючи лист Генпідрядника №01/21 від 21.01.2021 року Сторони домовились внести зміни до Додатку № 2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку № 3 «План фінансування робіт» до Договору про закупівлю робіт № 698 від 28.12.2020 року (далі - Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. Сторони домовились подовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об'єкта встановлюються до 30.04.2021 р.
Номер додаткової угоди:
2
Дата внесення змін до договору:
28.01.2021 14:26
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
5982e41a4fb74a0da9b4dd36c3830b38
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: У зв’язку із зміною банківських реквізитів «ГЕНПІДРЯДНИКА», Сторони домовилися внести відповідні зміни до договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року та викласти реквізити «ГЕНПІДРЯДНИКА», що містяться в Розділі 22 Договору «Адреси, реквізити, підписи та печатки Сторін» у новій редакції.
Номер додаткової угоди:
3
Дата внесення змін до договору:
02.03.2021 14:08
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
58b99441785446d292cc181f38b812f2
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження та локдаун, що почав діяти з 20.03.2021 року та враховуючи лист Генпідрядника «22» квітня 2021р. № 04/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.05.2021 р.
Номер додаткової угоди:
4
Дата внесення змін до договору:
27.04.2021 13:57
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
0273f19f0dca46d5b3b6c057bcdb8aea
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. У зв’язку з затримкою поставки обладнання через карантинні обмеження, що почав діяти з 20.03.2021 року та який було продовжено Протоколом №33 від 28.04.2021 року Спеціальною комісією з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня м.Дніпро до 30.06.2021 року, враховуючи лист Генпідрядника «18» травня 2021р. № 05/21 Сторони домовились внести зміни до Додатку №2 «Календарний графік виконання робіт» та Додатку №3 «План фінансування робіт» до договору про закупівлю № 698 від 28.12.2020 року (далі-Договір) та викласти їх в новій редакції, що додаються до цієї угоди. 2. Сторони домовились продовжити строки виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в наступній редакції: Строки виконання робіт Об’єкта встановлюються до 22.06.2021 р.
Номер додаткової угоди:
5
Дата внесення змін до договору:
21.05.2021 15:16
Статус:
Опубліковано
- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
Номер:
ae0729d087eb475eb3190697b037f2dc
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України, статті 188 Господарського кодексу України, уклали цю Угоду про наступне: 1. Враховуючи динамічну договірну ціну Договору про закупівлю робіт № 698 від 28 грудня 2020 року (надалі – Договір) та відповідно до актів виконаних робіт, Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору на 541 719,19 грн. (П`ятсот сорок одна тисяча сiмсот дев`ятнадцять грн. 19 коп.). 2. Сторони вирішили абзац перший п. 3.1 Договору викласти в новій редакції: Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1) і складає 1 791 403,41 грн.( Один мiльйон сiмсот дев`яносто одна тисяча чотириста три грн. 41 коп.), у тому числі ПДВ 298 567,24 грн. (Двiстi дев`яносто вiсiм тисяч п`ятсот шiстдесят сiм грн. 24 коп.). 3. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором. 4. Усі інші умови Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують обов'язковість виконання прийнятих по ньому зобов'язань».
Номер додаткової угоди:
6
Дата внесення змін до договору:
18.06.2021 12:43
Статус:
Опубліковано