-
Відкриті торги
-
КЕП
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №50 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)»
3 210 000.00
UAH з ПДВ
Номер:
1899cb7ba62040d9ac865692133d51b0
Ідентифікатор договору:
UA-2020-08-17-004519-c-c1
Замовник:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
×
-
Код ЄДРПОУ:
36849291
-
Контактна особа:
Гальчук Лідія Кирилівна +380487669079 direkcia-ukc@ukr.net
-
Адреса:
65078, Україна, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОДЕСМІСЬКБУД"
×
-
Код ЄДРПОУ:
40381625
-
Контактна особа:
Виктор Гавричко 380995635678, 380995635678 00204659@ukr.net
-
Адреса:
65017, Україна, Одеська область, Одеса, вулиця КОСІВСЬКА, буд. 47
Класифікатор ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботиАналіз за цим CPV
Номер договору:
15
Дата підписання:
20.10.2020 00:00
Період дії договору:
20.10.2020 00:00 - 31.12.2022 23:59
Сума договору:
3 210 000.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 535 000.00 UAH)
Причини розірвання договору:
Відповідно до даткової угоди №7
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №50 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)»
Кількість
1 роб
Період постачання
до 30.11.2020
Місце постачання
00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №50
На карті
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
375f8b08316541cdacfae2f29d2adf76
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.1 Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
20.10.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
088e837669fd41988451be251e1fdc44
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
У зв’язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, зокрема, з впровадженням на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 року № 211 з відповідними змінами, на усій території України карантину та обмежувальних заходів, Постанови КМУ № 500 від 17.06.2020 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Сторони домовились продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2020 р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
2
Дата внесення змін до договору:
02.12.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
2e6af350e38d4d1e8d7ff88eda343ac8
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.5 розділу 2, розділом 17, 20 Договору № 15 про закупівлю робіт від 20.10.2020 року по об’єкту будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №50 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №50 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про таке: У зв’язку із виникненням об'єктивних обставин (дії третіх осіб унеможливлюють належне виконання робіт Генпідрядником), що унеможливлюють виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, що підтверджено листом КП «Житлово – комунальне підприємство Таїрове» від 16.12.2020року № 1057, Сторони домовились продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 30.06.2021р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 30.06.2021року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
Номер додаткової угоди:
3
Дата внесення змін до договору:
18.12.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
10901069e74645b498f3fa3c44dc5400
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке: На підставі Наказу № 5к від 15 квітня 2021 року, Сторони вирішили внести зміни до Договору № 15 від «20» жовтня 2020 р. в частині Преамбули і Реквізитів та підпису Генпідрядника, та викласти їх в новій редакції.
Номер додаткової угоди:
4
Дата внесення змін до договору:
29.06.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
0fb34aa607754cb4bd5048aa205e328f
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.5 розділу 2, розділом 17, 20 Договору № 15 про закупівлю робіт від 20.10.2020 року по об’єкту будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №50 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №50 (далі – Договір) уклали дану Додаткову угоду про таке: У зв’язку з перенесенням фінансування на ІІ півріччя 2021 року, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2021р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2021року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
Номер додаткової угоди:
5
Дата внесення змін до договору:
29.06.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
28798b2e5b224a088ce5a201c00c9b9b
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони уклали дану Додаткову угоду про таке: У зв’язку з відсутністю фінансування на 2021 рік, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2022р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2022року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»; п. 3.1. Договору в наступній редакції: «Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 3 210, 000 тис. грн. (три мільйона двісті десять тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 535, 000 тис. грн. (п’ятсот тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.). Сума фінансування на 2020 рік – 0 грн., на 2021 рік – 0 грн., на 2022 рік – 3 210, 000 тис. грн. Замовник зобов’язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з капітального ремонту, доручених на виконання Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п. 3.1 цього Договору, яка уточняється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 2), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
Номер додаткової угоди:
6
Дата внесення змін до договору:
22.12.2021 00:00
Статус:
Опубліковано