-
Відкриті торги
-
КЕП
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)»
3 000 078.25
UAH з ПДВ
Номер:
16511b65b86d4ad58e563212df71b82e
Ідентифікатор договору:
UA-2020-07-06-007300-a-a1
Замовник:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
×
-
Код ЄДРПОУ:
36849291
-
Контактна особа:
Гальчук Лідія Кирилівна +380487669079 direkcia-ukc@ukr.net
-
Адреса:
65078, Україна, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСПЕЦТРЕЙД"
×
-
Код ЄДРПОУ:
37433386
-
Контактна особа:
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСПЕЦТРЕЙД" +380634352354 tanushamacuh@gmail.com
-
Адреса:
Україна, 65481, Одеська обл., місто Южне, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 9, приміщення ХV
Класифікатор ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботиАналіз за цим CPV
Номер договору:
8
Дата підписання:
25.09.2020 00:00
Період дії договору:
25.09.2020 00:00 - 31.12.2022 23:59
Сума договору:
3 000 078.25 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 500 013.04 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)»
Кількість
1 роботи
Період постачання
до 31.10.2020
Місце постачання
00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №49
На карті
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
521728b3c90c4bf79131f2554002af0a
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.1. Додаток 1 – Договірна ціна, у пункті 21.2. Додаток 2 - Календарний графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - План фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
28.09.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
80a247ecf8b04b469676cf2a6f679dc5
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі Рішення власника (Засновника) №5/2020 від 19 жовтня 2020 року Сторони вирішили внести зміни до Договору № 8 від «25» вересня 2020 р., виклавши в новій редакції Преамбулу і Реквізити та підписи сторін, зокрема: Преамбула: Сторони: Державне Підприємство «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» (далі – Замовник), в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни, що діє на підставі Статуту та Закону України «Про публічні закупівлі», та Приватне підприємство «ЮЖСПЕЦТРЕЙД» (далі – Генпідрядник), в особі директора Полуденка Ігоря Євгеновича, повноваження якого підтверджені Статутом, на виконання будівельних робіт по об’єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №49., уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до розрахункових рахунків і адреси Сторін.
Номер додаткової угоди:
2
Дата внесення змін до договору:
29.10.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
cac1a22adbb544608640acac18293323
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
У зв’язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливлюють виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, зокрема, з впровадженням на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 року № 211 з відповідними змінами, на усій території України карантину та обмежувальних заходів, Постанови КМУ № 500 від 17.06.2020 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Сторони домовились продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2020 р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
3
Дата внесення змін до договору:
29.10.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
a0f9d5a6556a4df8a4c238b64c9d161a
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.5 розділу 2, розділом 17, 20 Договору № 8 про закупівлю робіт від 25.09.2020 року по об’єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №49, уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку із виникненням об'єктивних обставин (дії третіх осіб унеможливлюють належне виконання робіт Генпідрядником), що унеможливлюють виконання зобов'язань в строки передбачені Договором, що підтверджено листом КП «Житлово – комунальне підприємство Таїрове» від 28.12.2020року № 1068, Сторони домовились продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 30.06.2021р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 30.06.2021року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт. Сторони дійшли згоди внести зміни до пункту 20.1 розділу 20 Договору та викласти у наступній редакції: «20.1 Генпідрядник зобов’язаний надати забезпечення виконання цього договору у формі завдатку шляхом перерахування коштів (вносить забезпечення виконання договору) на реєстраційний рахунок замовника державного підприємства «Одеська Об’єднана Дирекція Будівництва Водогосподарських об’єктів» (код ЄДРПОУ 36849291) в розмірі 2% вартості договору, яке надається не пізніше дня укладення договору. Забезпечення діє до 30.06.2021 року та до повного виконання Генпідрядником договору в частині виконання зобов’язань на умовах, викладених у цьому договорі». Сторони дійшли згоди доповнити Договір пунктом 20.1.1 та викласти в наступній редакції: «п. 20.1.1 Термін дії забезпечення виконання договору повинен перевищувати термін виконання робіт не менше, як на 30 робочих днів».
Номер додаткової угоди:
4
Дата внесення змін до договору:
28.12.2020 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
a010b804d0634a82a2275e44db11080c
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.5 розділу 2, розділом 17, 20 Договору № 8 про закупівлю робіт від 25.09.2020 року по об’єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №49, уклали цю Додаткову угоду про наступне: 1. У зв’язку з перенесенням фінансування на ІІ півріччя 2021 року, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2021р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2021року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
Номер додаткової угоди:
5
Дата внесення змін до договору:
29.06.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
9e9e6eb2f5b648c69c4cd18f04f15705
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі Рішення власника (Засновника) №6/2021 від 15 листопада 2021 року Сторони вирішили внести зміни до Договору № 8 від «25» вересня 2020 р., виклавши в новій редакції Преамбулу і Реквізити та підписи сторін.
Номер додаткової угоди:
6
Дата внесення змін до договору:
20.12.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
44af39610cc243f38e27aaed03eef919
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до статей 651 - 654 Цивільного кодексу України та ст.188 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 2.5 розділу 2, розділом 17, 20 Договору № 8 про закупівлю робіт від 25.09.2020 року по об’єкту будівництва: ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Утеплення фасаду будинку №49 по вул. 40-річчя Перемоги, смт. Таїрове Овідіопольського району Одеської області (капітальний ремонт)» (ДК 021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація), адреса розташування об’єкта: 00000, Україна, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Таїрове, вул. 40-річчя Перемоги, №49, уклали цю Додаткову угоду про наступне: У зв’язку з відсутністю фінансування на 2021 рік, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання робіт та викласти п. 18.3 Договору в такій редакції: «Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2022р.»; пункт 18.2. Договору в наступній редакції: «Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2022року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами»; п. 3.1. Договору в наступній редакції: «Договірна ціна робіт визначається на основі твердого кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 3 000, 07825 тис. грн. (три мільйона сімдесят вісім грн. 25 коп.), у тому числі ПДВ 500, 013 04 тис. грн. (п’ятсот тисяч тринадцять грн. 04 коп.). Сума фінансування на 2020 рік – 0 грн., на 2021 рік – 0 грн., на 2022 рік – 3 000, 07825 тис. грн. Замовник зобов’язаний забезпечити безперервне і своєчасне фінансування робіт з капітального ремонту, доручених на виконання Генпідряднику, на підставі договірної ціни, згідно з п. 3.1 цього Договору, яка уточняється по фактичних витратах, та Календарного графіка виконання робіт (помісячного) (додаток 2), плану фінансування робіт (помісячного) (додаток 3) та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Бюджетні зобов’язання та інші зобов’язання замовника по даному договору виникають у разі наявності бюджетних призначень на відповідний рік, а бюджетні фінансові зобов’язання – в межах фактичних надходжень коштів на реєстраційний рахунок Замовника». Сторони дійшли згоди внести зміни у пункті 21.2. Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік фінансування робіт, які уточнюються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня та строку виконання робіт.
Номер додаткової угоди:
7
Дата внесення змін до договору:
20.12.2021 00:00
Статус:
Опубліковано