0 800 330 331
Увійти /
  • Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва

Фінансування здійснюється з урахуванням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX.

1 489 467.12 UAH з ПДВ
Номер: 2b51157518c04539923d0478a2b36086
Ідентифікатор договору: UA-2026-06-03-013493-a-a1
Замовник: Державне некомерційне підприємство "Національний інститут раку"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    02011976
  • Контактна особа:
    Віта Аністратенко +380992213435 vita.anistratenko@unci.org.ua https://unci.org.ua/
  • Адреса:
    03032, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    21650831
  • Адреса:
    07300, Україна, Київська область, Вишгородський р-н місто Вишгород ВУЛИЦЯ ШЛЮЗОВА будинок 4
Класифікатор ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектуванняАналіз за цим CPV
Опис: Фінансування здійснюється з урахуванням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility, ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом UKRAINE FACILITY» від 06.06.2024 № 3786-IX.
Номер договору: 287/2026
Дата підписання: 29.05.2026 17:14
Період дії договору: 29.05.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Сума договору: 1 489 467.12 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 248 244.52 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) по об’єкту: «Реконструкція будівель: поліклініки (літ. “А”), радіологічного корпусу (літ. У), лікувального корпусу клінічного профілю (клініка №2) “літ. К”, головного входу прохідної №1 (дві споруди) літ. ”Д”, ”Е”, господарчого корпусу №3 (спорткомплекс) літ. “Р”, пральні (літ. “Ф”), господарсько-адміністративного корпусу (літ. Л), господарського корпусу №2 (гараж для легкових автомобілів, гараж для вантажних автомобілів) літ. “С”, ”Т”, хірургічного корпусу з будівлею дизельної електростанції (літ. “1А” і “1Б”), архіву ренген плівок (в літ. П), складу для кисню (станція лікувальних газів) (літ. Н), трансформаторної підстанції (літ. О), ЦТП (центральний тепловий пункт) (літ. Ц), вузла теплообліку (літ. “М”), господарчого складу (літ. “Ш”), господарчого складу (літ. “Щ”), прохідної № 2, сміттєзбірника із 2-х секцій (літ. “Ч”), реставрація з пристосуванням під сучасні потреби: громадського будинку - клінічний корпус №1 (літ. Г), лабораторного корпусу із конференц залом (клінічного профілю) (літ. “Б” і “В”), нове будівництво радіологічного центру із клінічним корпусом №3 під створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань Національного інституту раку на вул. Ломоносова, 33/43 у Голосіївському районі м. Києва.» (коригування) І черга будівництва
Код ДК 021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування
Кількість 1 робота
Період постачання до 20.08.2026
Місце постачання 03022, Україна, Київська область, м. Київ, вул.Здановської Юлії, 33/43 На карті

Внесені зміни

    Номер: cf293894afc44468bd924c44a77f28f9
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: Відповідно ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проєктної документації на будівництво, строк проходження експертизи проєктної документації об’єктів з значними наслідками (СС3) – не більше ніж 30 календарних днів. 07 липня 2026 року укладено договір з експертною організацією ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» на проведення комплексної експертизи науково-проєктної документації за ПРОЄКТОМ, коригування якого є предметом Договору № 287/2026 від 29.05.2026. Строк виконання експертизи становить 30 календарних днів. Строки виконання експертизи за договором між Замовником та експертною організацією перевищують строки виконання робіт за договором між Замовником та ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ», та, відповідно, є обставиною, яка не залежить від Підрядника - ТОВ «РІОЛА-МОДУЛЬ ЛТД», але впливає на строки виконання робіт (лист ТОВ «Ріола- Модуль ЛТД» № 3868 від 17.07.2026). Таким чином, вищезазначена обставина є ґрунтовною для перегляду строків виконання вказаних робіт в розумінні умов Договору та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». При цьому перегляд строків виконання робіт не призведе до збільшення ціни Договору. Враховуючи вищезазначене, необхідно збільшити строки виконання робіт з коригування науково-проєктної документації стадії Проєкт (П) шляхом укладання додаткової угоди про продовження термінів до 07.08.2026р. без збільшення суми, визначеної в Договорі №287/2026 від 29.05.2026.
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 20.07.2026 10:19
    Статус:
    Опубліковано
pdf
285-2026 Доп.уг.1.pdf
p7s
sign.p7s
    Номер: e6a4483dc8c1475ba4c80a66995bcdbc
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: В зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені Завданням на проєктування, виникла необхідність внести зміни до договору та викласти абзац 1 підпункту 4.7.1 в наступній редакції: «4.7.1. Загальний строк виконання всіх Робіт: стадія Проєкт (П) (коригування) - до 20.08.2026 року, проте в будь-якому випадку до повного та належного виконання Робіт за Договором. Перебіг строку починається з моменту отримання всіх вихідних даних від Замовника, про що Сторонами підписується Акт приймання-передачі вихідних даних».
    Номер додаткової угоди: 2
    Дата внесення змін до договору: 07.08.2026 16:42
    Статус:
    Опубліковано
pdf
287 2026 ДУ №2 від 11.08.2026.pdf
p7s
sign.p7s