-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
Послуги з технічного огляду та випробувань
1 771.20
UAH з ПДВ
Номер:
2a67a0560c1b4ab7b83c2cf2d031b9ba
Ідентифікатор договору:
UA-2025-08-28-004744-a-a1
Замовник:
Коммунальний заклад" Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат"
×
-
Код ЄДРПОУ:
03190047
-
Контактна особа:
Костомарова Олена 380994346723 kz_popni@ukr.net
-
Адреса:
93300, Україна, Луганська область, Попасна, Луганська область, місто Попасна, вулиця Польова 2
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАУКОВО- ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» (ДП «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)
×
-
Код ЄДРПОУ:
02568176
-
Адреса:
58000, Україна, Чернівецька область, Чернівці, вул.Героїв Майдану, 202
Класифікатор ДК 021:2015:
71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовуваньАналіз за цим CPV
Номер договору:
102
Дата підписання:
28.08.2025 00:00
Період дії договору:
28.08.2025 00:00 - 31.12.2025 00:00
Сума договору:
1 771.20 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 295.20 UAH)
Документи
Документів не завантажено.
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з технічного огляду та випробувань, а саме: повірка манометри до 60 МПа. вакуумметри кл. 1,0. 4,0 (усіх типів), повірка термометри манометричні та біметалеві, показуючі та регулюючі від 0 до 300 °С (ЗКТ. ТПГ, ТБ)
Кількість
2 послуга
Період постачання
28.08.2025 - 31.12.2025
Місце постачання
59022, Україна, Чернівецька область, с.Красноїльськ, вул.Штефана Чел Маре,173
На карті
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
b2963bdb21b944cb841e8e502bb1b84c
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Відповідно до Закону України № 4196-IX від 9 січня 2025 року, яким було встановлено трирічний перехідний період для поступової адаптації суб'єктів господарювання, Господарський кодекс України (ГКУ) втратив чинність з 28 серпня 2025 року.
1.У зв’язку з вищезазначеним, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору №102 від 28.08.2025 року, а саме: вилучити з договору пункт 6.3 розділу 6. Відповідальність сторін :
6.3. За порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі 0.1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) вказаної вартості згідно ч.2 ст. 231 Господарського кодексу України.
2. Всі інші умови договору №102 від 28.08.2025року лишаються без змін.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
29.08.2025 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
1721f4e2019a4d0a96bfd8c749e3199b
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
У зв’язку з механічною помилкою, яка сталася під час підготовки додаткової угоди №1 від 29.08.2025 року до Договору №102 від 28.08.2025 року, а саме: невизначено пункт про відповідальність за порушення строків оплати Замовником, вважати додаткову угоду №1 недійсною.
Відповідно до Закону України № 4196-IX від 9 січня 2025 року, яким було встановлено трирічний перехідний період для поступової адаптації суб'єктів господарювання, Господарський кодекс України (ГКУ) втратив чинність з 28 серпня 2025 року.
1. У зв’язку з вищезазначеним, Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору №102 від 28.08.2025 року, а саме: замінити у договорі текст пункту 6.3 розділу 6. Відповідальність сторін, та викласти його у новій редакції:
6.3. У разі порушення строків оплати Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю пеню у розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. Сплата пені здійснюється незалежно від наявності у Виконавця збитків, завданих порушенням зобов’язання, та не звільняє Замовника від виконання основного грошового зобов’язання (статті 549–551, 611, 625 Цивільного кодексу України).
2. Всі інші умови договору №102 від 28.08.2025року лишаються без змін.
Номер додаткової угоди:
2
Дата внесення змін до договору:
29.08.2025 00:00
Статус:
Опубліковано