-
Відкриті торги
-
КЕП
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове»
111 900 000.00
UAH з ПДВ
Номер:
26aa6a43b53d4230837743ae9c6d0ee8
Ідентифікатор договору:
UA-2021-06-16-001577-c-c1
Замовник:
Державне підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів»
×
-
Код ЄДРПОУ:
36849291
-
Контактна особа:
Гальчук Лідія Кирилівна +380487669079 direkcia-ukc@ukr.net
-
Адреса:
65078, Україна, Одеська область, Одеса, Вул. Гайдара, 13
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ПрАТ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №24"
×
-
Код ЄДРПОУ:
04715664
-
Адреса:
03118, Україна, м. Київ, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 96
Класифікатор ДК 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхоньАналіз за цим CPV
Номер договору:
7
Дата підписання:
09.08.2021 00:00
Період дії договору:
09.08.2021 00:00 - 31.12.2027 23:59
Сума договору:
111 900 000.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 18 650 000.00 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеської області. Магістральний водогін с. Червоний Яр – с. Суворове»
Кількість
1
Період постачання
до 31.12.2027
Місце постачання
00000, Україна, Одеська область, Болградський р-н, с. Червоний Яр – с. Суворове
На карті
Внесені зміни
- Зміна №1 1
- Зміна №2 2
- Зміна №3 3
- Зміна №4 4
- Зміна №5 5
- Зміна №6 6
- Зміна №7 7
- Зміна №8 8
- Зміна №9 9
- Зміна №10 10
- Зміна №11 11
- Зміна №12 12
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
724545c1ab964c30829872f283c04f45
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони уклали цю Додаткову угоду про наступне: Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Гграфік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
09.08.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
388d54f6842e46d09b09926d416a7e90
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі Мотивованої заяви ПрАТ «СМУ №24» від 10 серпня 2021 року № 198 та Пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» № 1764 від 27 грудня 2001року встановлено, що Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Сторони дійшли згоді, відповідно до пункту 12.6 розділу 12 укладеного договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року визначено, що за мотивованою заявою Генпідрядника (з точним формулюванням суми оплати (авансу) на придбання матеріалів, конструкцій, виробів) Замовник, керуючись нормами постанов Кабінету Міністрів України № 1070 від 04 грудня 2019 року, №1764 від 27 грудня 2001 року, № 641 від 22.07.2020 року, має право надати Генпідряднику та, у разі наявності звернення Генпідрядника, субпідряднику за рахунок бюджетних коштів попередню оплату (аванс) на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, обладнання, конструкцій, виробів у розмірі не більше ніж 30% від вартості річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців (але в будь якому разі до кінця бюджетного року) та на підставі Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 30.03.2021р № 222 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти», надати попередню оплату (авансу) в сумі 21 900 000,00 грн з ПДВ (двадцять один мільйон дев’ятсот тисяч грн. 00 коп.
Номер додаткової угоди:
2
Дата внесення змін до договору:
08.09.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
1e443cf5dd934a2aa660d93668bd3b00
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
З метою покращення якості предмета закупівлі з урахуванням того, що таке покращення не призвело до збільшення суми, визначеної в Договорі № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року, з урахуванням норм та положень ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №1 «Договірна ціна» до Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від «09» серпня 2021 року та викласти її у новій редакції, що додається до цієї угоди.
Номер додаткової угоди:
3
Дата внесення змін до договору:
05.10.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
c6675487bbe643fc8c08633ae6235545
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає 33 900, 00 тис. грн.
Номер додаткової угоди:
4
Дата внесення змін до договору:
08.12.2021 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
3f7f9ae82b194b5da8c424da23a2e88d
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає 33 900, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2023 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2023р.
Номер додаткової угоди:
5
Дата внесення змін до договору:
28.12.2022 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
73341155584541f8956dcf487d3c686c
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоди внести зміни до реквізитів Замовника в частині банківських рахунків та викласти їх в новій редакції. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2023 рік складає – 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік складає 29 007, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік фінансування робіт та у пункті 21.3. Додаток 3 - Графік виконання робіт, який уточняються по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня. Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами, та у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024 р.
Номер додаткової угоди:
6
Дата внесення змін до договору:
30.08.2023 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
e77d4b47fb5a45c8b2c70745dd6f72cd
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн ( сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 29 007, 00 тис. грн.Сторони дійшли згоді провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2024 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2024р.
Номер додаткової угоди:
7
Дата внесення змін до договору:
28.12.2023 00:00
Статус:
Опубліковано
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
673ea0475921456faf3399791388558b
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору № 7 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 09.08.2021р. (далі по тексту - Договір) уклали цю Додаткову угоду про наступне: На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внести зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р., виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни, що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24»), в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича, що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України та розділ 22 Договору викласти в новій редакції. У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із затримкою фінансування витрат Замовника Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 4 893, 00 тис. грн., на 2025 рік - 24 114, 00 тис. грн. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 18.2.Договір набуває чинності з моменту його укладання, підписання Сторонами і скріплення печатками та діє до 31.12.2025 року, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов’язань – до їх повного виконання Сторонами та провести заміну у пункті 18.3. Строки виконання робіт з будівництва Об’єкта встановлюються до 31.12.2025р. Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.1 Додаток 1 – Договірна ціна, 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
8
Дата внесення змін до договору:
09.07.2024 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
11c8e65681124c67a06b98e941a270cc
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, сторони вирішили внесті зміни до договору №7 від 09 серпня 2021р. , виклавши в новій редакції Преамбулу та на підставі листа ПрАТ «СМУ №24» від 09.05.2024р. № 30 виклавши в новій редакції розрахункові рахунки: Державне Підприємство «Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів» ( ДП «Одеська ОДБВО») в особі в. о. директора Гальчук Лідії Кирилівни , що діє на підставі Статуту і називається в подальшому “Замовник”, з однієї сторони, Приватне акціонерне товариство «СМУ №24» (ПрАТ «СМУ №24») , в особі в.о. голови правління Недогона Андрія Георгійовича , що діє на підставі Статуту та листа ПрАТ «СМУ №24» від 10.01.2024р. № 3/20, і називається у подальшому “Генеральний підрядник“, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду до договору на виконання робіт з будівництва по об’єкту: «Будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області . Магістральний водогін с. Червоний ЯР- с. Суворове» на підставі ст. ст. 651, 652, 654 Цивільного кодексу України та ст. 188 Господарського кодексу України, відповідно до п.4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», керуючись розділом 17 Договору.
Номер додаткової угоди:
9
Дата внесення змін до договору:
18.07.2024 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
29968560ee61409ca60cab624a335185
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0,00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік - 16 243, 432 39 тис. грн.
Номер додаткової угоди:
10
Дата внесення змін до договору:
17.12.2024 00:00
Статус:
Опубліковано
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
e7075b4bf3b8445c8e4ca26066cd2d5d
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
У зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, які спричинили продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо виконання робіт, а саме у зв’язку із збільшенням фінансування витрат Замовника, Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн., Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 21.2 Додаток 2 - Графік виконання робіт та у пункті 21.3.Додаток 3 - Графік фінансування робіт, яка уточнюється по фактичних витратах, та виходячи з фактичного виділення коштів Замовнику з бюджету відповідного рівня.
Номер додаткової угоди:
11
Дата внесення змін до договору:
07.05.2025 00:00
Статус:
Опубліковано
- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
Номер:
8173a63bcf974ce6ab1d9ff6fbd16cd6
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Сторони дійшли згоди провести заміну у пункті 3.1.Договірна ціна робіт визначається на основі динамічного кошторису що є невід’ємною частиною Договору (Додаток 1), і складає 111 900,00 тис. грн (сто одинадцять мільйонів дев’ятсот тисяч грн 00 коп.), у тому числі ПДВ 18 650,00 тис. грн. ( вісімнадцять мільйонів шістсот п’ятдесят тисяч грн 00 коп.). Фінансування на 2021 р складає 78 000, 00 тис. грн., на 2022 рік складає – 0, 00 тис. грн., на 2023 рік складає - 4 893, 00 тис. грн., на 2024 рік - 12 763, 567 61тис. грн., на 2025 рік – 4 893, 00 , на 2026 рік – 7 660, 00 тис. грн. , на 2027 рік – 3 690, 432 39 тис. грн.,На підставі Наказу Держводагентства та Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури від 09.09.2025р. № Н-428/124 Сторони домовилися договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 7 від 09 серпня 2021 р. розірвати. 3. З моменту набуття чинності даної додаткової Угоди Сторони не вважають себе пов’язаними будь – якими правами та обов’язками. Зобов’язання припинені даною додатковою угодою, виконання яких Сторонами вже почалося, виконані в наступному порядку: Генпідрядник виконав роботи на суму 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ. Замовник прийняв роботи та здійснив оплату в сумі 95 656 567, 61 грн (дев’яносто п’ять мільйона шістсот п’ятдесят шість тисячі сімсот п’ятсот шістдесят сім грн. 61 коп.) з ПДВ.
Номер додаткової угоди:
12
Дата внесення змін до договору:
26.12.2025 00:00
Статус:
Опубліковано