-
Відкриті торги з публікацією англійською мовою
-
Безлотова
-
КЕП
Будівельні роботи по об'єкту "Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС" (ДК 021:2015 код 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)
Торги відмінено
4 290 583 472.40
UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 21 452 917.36 UAH
мін. крок: 0.5% або 21 452 917.36 UAH
Період уточнення:
21.06.2018 18:37 - 20.11.2018 10:00
Відповідь надана
Середньорічний обіг за останні 3 роки
Номер:
7676879721da4285b58cfcfd98638b0e
Дата опублікування:
13.09.2018 08:46
Опис:
У розділі 3.6 «Загальні умови для Учасника (резидента/нерезидента)» зазначено, що «Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 300 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)»
Вважаємо, що вимога «300 млн. грн. як середньорічний обіг за останні 3 роки» є направленою на штучне звуження вітчизняних учасників торгів. Зменшення кількості потенційних учасників не повинно шкодити Державним інтересам під час проведення процедури публічних закупівель.
Просимо змінити формулювання на «Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 200 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)».
Відповідь:
Будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме до п. 3.6. Додатку 1 в наступний редакції:
«Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати завірені копії фінансових та бухгалтерських документів, які повинні демонструвати міцність фінансового стану Учасника, довгострокову прибутковість та середньорічний обіг за останні 3 роки в розмірі не менше як 200 млн. грн. (з наданням довідки про річний оборот учасника за останні 3 роки за формою)».
Дата відповіді:
17.09.2018 16:42
Відповідь надана
Наявність досвіду
Номер:
ce4bb64af3b542248f45ef994938ccfc
Дата опублікування:
13.09.2018 08:44
Опис:
Так, у розділі 3.6 «Загальні умови для Учасника (резидента/нерезидента)» зазначено, що «Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід генерального/головного підрядника …»
Вважаємо цю вимогу викладено некоректно, виходячи з наступного: чинним законодавством України при виконанні договорів підряду на капітальне будівництво встановлені наступні основні учасники: це «Замовник» і «Підрядник» (ст. 318 Господарського кодексу України, ст. 837 Цивільного кодексу України). Інші терміни, такі як «Генеральний підрядник» та «Субпідрядник» застосовуються лише при наявності складного ланцюга виконавців робіт, з метою розуміння ієрархії такого ланцюга. При цьому, термін «Головний підрядник» законодавчо не встановлено.
Тож, обмеження кола учасників лише до тих, які значяться у договорах як «Генеральний підрядник» або неіснуючий «Головний підрядник» є дискримінаційним.
Просимо змінити формулювання на «Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід підрядника/генерального підрядника у виконанні як мінімум одного договору/контракту за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн.»
Відповідь:
Будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме до п. 3.6. Додатку 1 в наступний редакції:
«Учасник повинен продемонструвати що він має успішний досвід підрядника/генерального підрядника у виконанні як мінімум одного договору/контракту за обсягом виконаних робіт не менше 400 млн. грн.».
Дата відповіді:
17.09.2018 16:41
Відповідь надана
Зауваження до проекту підрядного договору
Номер:
afbc6feca6eb48d1ac6027ffe547f83a
Дата опублікування:
13.07.2018 16:26
Опис:
1. Вважаємо, що запропонована Замовником редакція договору, в частині відповідальності Замовника за несвоєчасну оплату порушує принципи рівноправності та справедливості. Просимо установити паритетну відповідальність Замовника і Підрядника за порушення виконання своїх зобов’язань по договору. Крім того, звертаємо увагу на деяку невідповідність пункту 8.6. проекту договору статті 625 Цивільного кодексу України.
Враховуючи вищевикладене просимо пункт 8.6. викласти в такій редакції (чи надати обґрунтовану відмову):
«8.6. За кожен випадок порушення строків оплати із Замовника стягується пеня в розмірі 0,1 відсотка неоплаченої вартості робіт за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
Окрім того, відповідно до частини другої статті 625 Цивільного кодексу України за прострочення виконання грошового зобов'язання за цим Договором Замовник на вимогу Підрядника повинен сплатити інфляційні нарахування та півтора проценти річних від простроченої суми оплати.»
2. Пункт 8.11. пропонуємо викласти в такій редакції:
«8.11. При скороченні обсягу фінансування Замовника та/або несвоєчасного надходження бюджетних коштів на реєстраційний рахунок Замовника в органах Державного казначейства, виділених для фінансування бюджетного зобов'язання за цим Договором, Замовник повинен повідомити Підрядника за можливості негайно, але не пізніше трьох днів з дня, коли він дізнався про виникнення таких обставин. При цьому Підрядник має право негайно призупинити виконання робіт за цим Договором. А при невідновленні фінансування та призупиненні робіт більше як на 3 (три) місяці, Підрядник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, при чому Договір вважається розірваним в день отримання відповідного повідомлення Замовником.»
3. З пункту 14.10.2 просимо виключити друге речення, а саме: «В разі, якщо підставою для припинення виконання робіт або розірвання дії даного Договору Замовником є невиконання (несвоєчасне виконання) Підрядником взятих зобов'язань за даним Договором, витрати Підряднику не відшкодовуються».
За порушення з боку Підрядника до нього застосовуються інші заходи відповідальності у відповідності із проектом договору.
У випадку неприйняття позитивного рішення щодо виключення цього речення просимо надати роз’яснення згідно якого нормативно-правового документу Замовником встановлюються такі умови для Підрядника.
Відповідь:
1. Замовником будуть внесені зміни до тендерної документації, а саме пункт 8.6 буде викладений у новій редакції.
2. Щодо пункту 8.11:
Розділом 8 проекту договору передбачена відповідальність за невиконання умов договору. Порядок зміни умов та його розірвання викладенні в п.14.10. Пропозиція учасника відхиляється.
3. Щодо пункту 14.10.2:
Відповідно до ст. 236 Господарського кодексу України одним із видів оперативно-господарських санкцій є відмова від оплати за зобов'язанням, яке виконане неналежним чином. Пропозиція учасника відхиляється.
Дата відповіді:
18.07.2018 16:00
Відповідь надана
Проведення підготовки персоналу
Номер:
e25e1b0a540849b582593763a256bf79
Дата опублікування:
13.07.2018 13:42
Опис:
Документ SIP03 1 003 07 DCR 001 05 «Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», пунктом 9.2.2.7 передбачена необхідність проведення підготовки персоналу.
Для врахування в ціни тендерної пропозиції витрат, пов’язаних з проведенням підготовки персоналу, просимо надати роз’яснення з наступних питань:
1. Тривалість теоретичної та практичної підготовки персоналу в УТЦ ДСП «ЧАЕС»? Де здійснюється така підготовка? В м. Славутичи чи безпосередньо на ЧАЕС?
2. Послуги УТЦ ДСП «ЧАЕС» з підготовки персоналу Підрядника будуть надаватись УТЦ на безоплатній основі чи Підрядник має врахувати вартість цих послуг у ціні своєї тендерної пропозиції?
3. В якій главі зведеного кошторисного розрахунку Учасником – переможцем процедури закупівлі мають бути враховані витрати, пов’язані з проведенням підготовки персоналу? В Додатку №3 «Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)» це не зазначено.
Відповідь:
1. Увесь пepcонал Підрядних організацій, що залучається до робіт на ОУ повинен проходити навчання в УТЦ до моменту допуску до робіт.
Передбачено проведення наступних видів навчання:
• 40-ка годинний (5-ти денний) навчання;
• 6-ти годинне навчання;
• 3-х годинне навчання;
• навчання правилам ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006).
Навчання проводиться як в м. Славутич так і безпосередньо на проммайданчику ДСП ЧАЕС.
2. Послуги УТЦ ДСП «ЧАЕС» з підготовки персоналу Підрядника будуть надаватись на безоплатній основі.
3. Учасник повинен врахувати всі витрати у відповідних главах зведеного кошторисного розрахунку (статтях витрат ДЦ) відповідно до вимог ДСТУ.
Замовник вважає, що витрати на підготовку персоналу доцільно врахувати в загальновиробничих витратах.
Дата відповіді:
18.07.2018 11:50
Відповідь надана
Проведення медичного огляду персоналу
Номер:
c15e6436d0fd41489ea4cea5a1ace727
Дата опублікування:
13.07.2018 13:40
Опис:
Документ SIP03 1 003 07 DCR 001 05 «Проектные критерии и требования к инфраструктуре НБК для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие», пунктом 9.2.2.7 передбачена необхідність проведення медичного огляду персоналу.
Для врахування в ціни тендерної пропозиції витрат, пов’язаних з проведенням медичного огляду, просимо надати роз’яснення з наступних питань:
1. Враховуючи специфіку робіт, які планується виконати, якими нормативними документами має керуватись Підрядник при організації медичного огляду? Чи достатньо вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246?
2. Перелік медичних закладів які мають право здійснювати такий медичний огляд?
3. Медичний огляд персоналу здійснюється тільки перед початком виконанні робіт? Чи при завершенні теж?
4. У випадку виникнення підозри, що здоров’я працівника зазнало шкоди внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання, потрапляння радіонуклідів в організм та необхідності направлення цього працівника на обстеження, Замовник оплачує такі витрати з обстеження?
5. У випадку якщо учасник торгів вирішить додатково застрахувати свій персонал від негативного впливу іонізуючого випромінювання, врахує ці витрати в ціні своєї тендерної пропозиції, і його буде визнано переможцем, чи будуть компенсовані ці витрати з страхування персоналу Замовником при наданні підтверджуючих документів звичайно.
Відповідь:
Для персоналу, який бере участь в реалізації проекту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", Підрядник зобов'язаний:
·- провести психофізіологічну експертизу персоналу з метою допуску до робіт в особливих умовах ОУ, відповідно до статті 5 Розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону "Про охорону праці" від 21.11.2002 р.;
·- організувати своєчасне проходження персоналом медоглядів з урахуванням специфічних умов праці в зоні виконання робіт, на висоті, а для електротехнічного персоналу та в діючих електричних установках.
1. Вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246 достатньо при організації медичного огляду.
2. Замовник пропанує але не наполягає на проходженні медогляду персоналу Підрядника в СМСЧ-5 м. Славутич або ДЗ “ЦСМДЗВ МОЗ України м. Чорнобиль.
3. Медичний огляд персоналу здійснюється тільки перед початком виконання робіт, і щорічно згідно вимог Наказу МОЗ України від 21.05.2007 №246.
4. Замовник не оплачує витрати з обстеження у випадку виникнення підозри, що здоров’я працівника зазнало шкоди внаслідок негативного впливу іонізуючого випромінювання, потрапляння радіонуклідів в організм та необхідності направлення цього працівника на обстеження.
5. Замовник не буде компенсувати витрати з страхування персоналу Підрядника.
6. Замовник забезпечує надання невідкладної швидкої допомоги на проммайданчику ЧАЕС, а також транспортування потерпілих в медичні установи (поліклініки або стаціонарні санчастини).
Дата відповіді:
18.07.2018 11:49
Відповідь надана
Дезактивація спецтранспорту
Номер:
21b50cdcb017410c87561b589259536c
Дата опублікування:
13.07.2018 13:37
Опис:
«Технічне завдання на закупівлю комплексу робіт «під ключ» для об’єкта «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2). Демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття" ДСП ЧАЕС» 02-ЦЕОУ (НБК) від 30.05.2018, пунктом 9.4.6 передбачена дезактивація спецтранспорту (при необхідності).
Просимо надати роз’яснення щодо того де саме має бути здійснюватися дезактивація. Установка для дезактивації спецтранспорту існуюча? Чиєю відповідальністю є витрати на дезактивацію спецтранспорту? Замовника чи Підрядника?
Відповідь:
При виїзді з локальної зони об'єкта "Укриття" забруднене спецтранспорт буде проходити дезактивацію на існуючій установці дезактивації, розташованої в південно-західній частині ЛЗ в районі 25-метрових воріт.
Витрати на дезактивацію спецтранспорту є відповідальність Підрядника.
Дата відповіді:
18.07.2018 11:49
Відповідь надана
Питання щодо Демонтажу НСК ОУ
Номер:
35e3ed66c9924a158e2c61b012482123
Дата опублікування:
13.07.2018 10:01
Опис:
П.2.11.6 ТЗ вважаємо необхідним змінити, тому що документи щодо якості обладнання (устаткування) безумовно повинні бути надані, але не до початку БМР, а одночасно з поставкою.
Відповідь:
Без закупівлі устаткування не можливо виконання БМР. Тому все устаткування, пов'язане з виконанням демонтажних робіт, поводженням з РАВ має бути закуплено до початку БМР.
Дата відповіді:
18.07.2018 09:20
Відповідь надана
Витрати на приймання і захоронення твердих побутових відходів
Номер:
2a6fa46a3ea34084993884332b23f1eb
Дата опублікування:
13.07.2018 09:55
Опис:
Чиєю відповідальністю є витрати на приймання і захоронення твердих побутових відходів на ПТПВ «Лелів»? Замовника чи Підрядника?
Відповідь:
Витрати на приймання та захоронення твердих побутових відходів на ПТПВ «Лелів» є відповідальністю Підрядника. Витрати на захоронення відносяться до статті "Інші" ДЦ та глави 10 ЗКР.
Дата відповіді:
18.07.2018 09:19
Відповідь надана
Питання щодо розміру коштів на покриття ризиків.
Номер:
28de7fb5274d4d09aa5586f576fc81ca
Дата опублікування:
13.07.2018 09:54
Опис:
Тендерною документацію передбачені такі розміри коштів на покриття ризиків:
1. Додаток 3. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)
«2.2.8. Кошти на покриття ризиків
Відповідно до умов п.6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Учасник – переможець процедури закупівлі обов'язково враховує кошти на покриття ризиків. Розмір цих коштів не повинен перевищувати 3,6%»
2. Додаток 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ, Додаток № 3 До договору «Вимоги до розрахунку договірної ціни після отримання позитивного експертного звіту», пункт 8.3.7. v.
«v. Відповідно до умов п.6.2.10 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до складу Договірної ціни обов'язково включаються кошти на покриття ризиків. Розмір цих коштів не повинен перевищувати 1,5%.»
Вважаємо, що такі розміри коштів суперечать вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розмір коштів на покриття ризиків мають бути наступними:
• При наданні пропозиції має становити – 8,5% (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток П, Таблиця П.1, п.1)
• При розрахунку договірної ціни після отримання позитивного експертного звіту – 3,6% (згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток П, Таблиця П.3, п.1)
Просимо відкоригувати тендерну документацію у відповідності з вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Відповідь:
Відповідно до п.п. 6.1.5.3., п. 6.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розмір коштів на покриття ризиків всіх учасників будівництва за відсотками зазначеними в Додаток П до стандарту встановлюються при складанні інвесторської кошторисної документації.
Замовник очікує що при складанні інвесторської кошторисної документації Підрядник буде керуватись вимогами стандарту.
Вимога Замовника наведена в Додатку 3 до Тендерної документації (Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)), щодо відсотку для визначення коштів на покриття ризиків, ґрунтується на нормах п.п. 6.2.10., п. 6.2. стандарту, нормами яких встановлено вимоги до визначення суми коштів на покриття ризиків при складанні ціни пропозиції учасника конкурсних торгів.
Звертаємо Вашу увагу на те що, табл. П1 Додатку П ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, відноситься до стадії ЕП,ТЕО, ТЕР. В нашому випадку розробляється стадія РП, тому для розробки інвесторської документації користуватись потрібно табл. П3 п.1 Додатку П
Дата відповіді:
18.07.2018 09:18
Відповідь надана
1. Питання щодо розміру коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційним процесами.
Номер:
0e9d658772f04967980b076d30bbd64a
Дата опублікування:
13.07.2018 09:53
Опис:
Додаток 3. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису).
П. 2.2.7 «Відповідно до п. 6.2.12. ДСТУБ Д. 1.1.-1:2013 Учасник – переможець процедури закупівлі обов'язково враховує кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційним процесами… Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків виконання робіт, виду робіт, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у Договірній ціні, та на підставі прогнозних рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.»
Згідно Постанови КМУ від 31.05.2017 №411 (зі змінами згідно Постанови КМУ №906 від 01.12.2017р.) «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» прогнозні рівні інфляції схвалено на 2018-2020 роки.
Для виконання цієї вимоги тендерної документації просимо надати прогнозні рівні інфляції на 2021-2027 роки, схвалені Кабінетом Міністрів України.
Відповідь:
Вимога щодо розрахунку суми коштів на покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами на підставі прогнозних рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом Міністрів України встановлена п. 6.2.12. ДСТУБ Д. 1.1.-1:2013.
В даній ситуації вважаємо за доцільне при розрахунку суми коштів на покриття витрат пов'язаних з інфляційними процесами на наступні роки, на які не оприлюднено показників схвалених Кабінетом Міністрів України, користатись діючими показниками схваленими Кабінетом Міністрів України за крайній рік.
Також при розрахунку ціни пропозиції учасника торгів та договірної ціни учасник може користуватись офіційними роз'ясненнями Мінрегіонбуду, в тому числі отриманими на його звернення.
Дата відповіді:
18.07.2018 09:17