-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Будівництво газової турбінної установки для генерації електричної енергії (Будівельні роботи та поточний ремонт)
Закупівля здійснюється відповідно до https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2024-02-15-005625-c, згідно з технічними вимогами і якісними характеристиками предмета закупівлі. Джерело фінансування закупівлі: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства). Мова, якою повинні готуватися тендерні пропозиції, – українська. Документи, які не готуються учасником та представлені в складі тендерної пропозиції, можуть бути надані як українською, так і російською мовами. Критерій оцінки – ціна 100%. Умови надання забезпечення тендерних пропозицій зазначені в оголошенні про початок торгів та в Додатку 6.1 до тендерної документації
Завершена
92 942 118.00
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 929 421.18 UAH
мін. крок: 1% або 929 421.18 UAH
Період уточнення:
21.02.2024 18:03 - 01.03.2024 00:00
Відповідь надана
Щодо Технічних вимог
Номер:
e38b6fb840b747b2ac8648095187deab
Дата опублікування:
26.02.2024 18:41
Опис:
Шановний Замовнику! п.5.2.2. Технічних вимог "5.2.2 У разі необхідності передбачити встановлення РП -10 кВ» суперечить Технічним Умовам від 29.12.2023 які вимагають «5.1.3…. встановлення Газотурбінної установки (ГУ) та РП-10 кВ «ГУ» (надалі РП-«ГУ») з двома окремими секціями 3Ш-10 кВ.»
Відповідь:
Шановний Учаснику! Замовник вважає, що п 5.2.2. Технічних вимог " У разі необхідності передбачити встановлення РП -10 кВ» не суперечить Технічним Умовам від 29.12.2023 які вимагають «5.1.3…. встановлення Газотурбінної установки (ГУ) та РП-10 кВ «ГУ» (надалі РП-«ГУ») з двома окремими секціями 3Ш-10 кВ.», а передбачає можливість встановлення РП-10 кВ.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:22
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
9615ef8c0c0541c59ff02ad7b0826dc0
Дата опублікування:
26.02.2024 18:38
Опис:
Шановний Замовнику! Просимо доповнити п.6.1. Договору наступним:
6.1.11. Замовник передає вихідні дані згідно п.4.3 ДБН А .2.2-3:2014 « Склад та зміст проєктної документації на будівництво». Передача вихідних даних оформлюється сторонами актом здавання-передачі.
6.1.12. Замовник передає будівельний майданчик для виконання будівельних робіт за актом приймання-передачі.
6.1.13. Замовник отримує у відповідності до діючого законодавства дозвіл на виконання будівельних робіт.
6.1.14. Замовник у разі необхідності забезпечує відведення земельної ділянки для будівництва.
6.1.15. Замовник забезпечує енергетичні ресурси для виконання пуско-налагоджувальних робіт за власний рахунок.
6.1.16. Замовник отримує необхідні дозволи і навчання персоналу для експлуатації ГТУ за власний рахунок.
6.1.17. Замовник забезпечує виконання технічних умов на приєднання від 29.12.2023 у частині, що не входить до відповідальності Підрядника за власний рахунок. Графік виконання сторони погоджують додатково впродовж 30кд з дати підписання цього договору.
Відповідь:
Шановний Учаснику! За результатами розгляду Вашого звернення можемо повідомити, що зазначені питання повність врегульовані іншими чисельними положення Договору та додатків до нього. В звязку з цим Замовником не виявлено підстав для внесення змін до проекту Договору.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:21
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
7d71801bec754351a6f0cc06f4a79339
Дата опублікування:
26.02.2024 18:36
Опис:
Шановний Замовнику! Пропонуємо розглянути можливість розширити перелік можливих для застосування в комунікації між Сторонами систем електронного документообігу, та включити до переліку додатково популярні системи, як то «ВЧАСНО» та «M.E.Doc».
Відповідь:
Шановний Учаснику! За результатами розгляду Вашого звернення не встановлено підстав для внесення змін до проекту Договору.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:20
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
86d45197ee5b44f9aa2e9b7b11484fef
Дата опублікування:
26.02.2024 18:35
Опис:
Шановний Замовнику! Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми. Враховуючи усталену судову практику (як наприклад, викладену позицію Верховного суду у постанові від 30.01.2019 у справі № 922/175/18), нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3% річних входять до складу грошового зобов`язання і вважаються особливою мірою відповідальності боржника за прострочення грошового зобов`язання, оскільки виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.
Відтак, пропонуємо скоригувати відповідальність Замовника за п. 8.9. проєкту Договору на рівні не нижче законодавчо встановленого – а саме 3% річних від простроченої суми.
Відповідь:
Шановний Учаснику! За результатами розгляду Вашого звернення не встановлено підстав для внесення змін до проекту Договору.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:21
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
54791780a994492c905b84e687cd437d
Дата опублікування:
26.02.2024 18:32
Опис:
Шановний Замовнику! Вважаємо, що пп. 8.3.5., 8.3.6, 8.3.7 проєкту Договору містять умови про неспіввідносні штрафні санкції за порушення умов Договору, та порушують принципи рівності Сторін. Замовник має неспіврозмірно менше відповідальності, ніж Підрядник.
Пропонуємо внести наступні правки в пп. . 8.3.5., 8.3.6, 8.3.7 проєкту Договору:
«8.3.5 У випадку, коли Підрядник, не усунув виявлені недоліки в строк, що зазначений в Акті про недоліки, складеному відповідно до умов п. 5.9.5 цього Договору, Підрядник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка від вартості робіт, щодо яких допущено порушення/неякісне виконання за кожен такий випадок.»
«8.3.6 У випадку, якщо Підрядник не компенсував Замовнику документально підтверджені витрати, пов'язані з усуненням недоліків Замовником, згідно з п. 5.9.8 Договору, Підрядник зобов'язаний окрім відшкодування збитків сплатити штраф у розмірі 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка суми, що підлягала компенсації.»
«8.3.7 У випадку ненадання Підрядником Замовнику разом з останнім актом приймання виконаних будівельних робіт повного комплекту виконавчої документації Підрядника відповідно до п.5.12.5. Договору, Підрядник зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 0,01 (нуль цілих одна сота) відсотка від загальної вартості виконуваних Робіт, що є ціною Договору.»
Відповідь:
Розмір штрафних санкцій у випадку несвоєчасного виконання Робіт Підрядником регламентується ст.231 Господарського Кодексу України, а порушення строків оплати за цим Договором ст.1 та ст.2 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".
Дата відповіді:
27.02.2024 18:19
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
73df9c046932419dbf29422cef3df921
Дата опублікування:
26.02.2024 18:31
Опис:
Шановний Замовнику! Календарний графік встановлює, що будівельно-монтажні роботи мають бути виконані протягом 175 календарних днів з моменту підписання Договору. Проте, будівельні роботи не можуть розпочатись без передачі Підряднику будівельного майданчику. Пропонуємо внести зміни в Календарний графік. Та встановити момент відліку строку на виконання будівельно-монтажних робіт як 175 календарних днів з моменту передачі Підряднику будівельного майданчику (фронту робіт).
Відповідь:
Шановний Учаснику! Пунктом 6.1.4. Договору визначено, що Замовний протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору повинен надати допуск Підряднику на початок виконання робіт, в тому числі і передати йому будівельний майданчик, за умови надання Замовником запиту та відповідних документів зазначених п 6.1.1. Договору.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:18
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
0fe5f643068a4a5fb276d1146535a2b8
Дата опублікування:
26.02.2024 18:30
Опис:
Шановний Замовнику! Пункти 5.13.1.-5.13.2 проєкту Договору покладають ризики випадкового знищення або пошкодження Об’єкта на Підрядника. Враховуючи військовий стан та загрози ракетних ударів з боку агресора, пропонуємо переглянути умови даного пункту в бік покладення ризиків випадкового знищення чи пошкодження Об’єкта на Замовника.
Відповідь:
Шановний Учаснику! Розділом 9 Договору визначено порядок звільення від відповідальності Сторін у разі виникнення форас-мажорних обставин та спосіб їх підтвердження.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:17
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
f9e1d23cf4704b929f8c5a9259be5759
Дата опублікування:
26.02.2024 18:28
Опис:
Шановний Замовнику! Проєкт Договору містить пп. 5.10.15, 5.11.13, 5.12.7, які визначають необхідність перевірки погодження Замовником документів Підрядника, проте не містить чіткого терміну погодження Замовником таких документів, що дає йому можливість штучно затягувати процес будівництва без будь-якої відповідальності за такі дії. Враховуючи, що порушення строку виконання Робіт є грубим порушення Договору, пропонуємо деталізувати пункти пп. 5.10.15, 5.11.13, 5.12.7 Договору та вказати граничні розумні строки на погодження документації Підрядника Замовником.
Відповідь:
За результатами розгляду Вашого звернення не виявлено підстав для внесення змін до договору. Розгляд документів за укладеною угодою буде здійснюватись в межах розумних строків, що зазвичай ставляться до документів подібного характеру.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:17
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
e7815a55cb3a46eb964a069551392ed4
Дата опублікування:
26.02.2024 18:26
Опис:
Шановний Замовнику! Відповідно до Додатку А до Додатку №1 до Договору, обладнання купується Підрядником відповідно до погодженої проєктної документації, яка, окрім відомчої експертизи, проходить також погодження у відповідній експертній організації. Пропонуємо внести зміни до п. 5.10.5 проєкту Договору та викласти його у наступній редакції:
«5.10.5. Підрядник забезпечує комплектацію Об'єкта будівництва відповідно до розробленої ним проєктної документації.»
Відповідь:
Шановний Учаснику! п 5.10.5. Договору передбачено право Підрядника розмістити замовлення на виготовлення будь-якого обладнання необхідного для виконання Робіт по об’єкту за умови попереднього погодження із Замовником опитувального листу/технічних умов для такого обладнання з подальшим обов’язковим врахуванням технічних характеристик такого обладнання у проєктній документації.
Дата відповіді:
27.02.2024 18:16
Відповідь надана
Щодо умов договору
Номер:
6c12dcbdb34a41a2bc4d624b70f6c856
Дата опублікування:
26.02.2024 18:14
Опис:
Шановний Замовнику! Враховуючи строки встановлені тендерною документацією на виконання проектно-вишукувальних робіт та умови делегування усіх функцій Замовника в будівництві, а також співвідношення строків на проєктування зі строками на виконання робіт, вважаємо, що відведений термін у 45 календарних днів для проведення відомчої експертизи є занадто тривалим і одразу ставить Підрядника у невигідне становище. Пропонуємо скоригувати п. 5.8.8 Договору наступним чином:
«5.8.8. Замовник після отримання електронної версії проектної документації в повному складі зобов'язаний прийняти її та провести відомчу експертизу, за результатами якої надати Підряднику лист-повідомлення Замовника про завершення відомчої експертизи проектної документації (стадія «Проєкт») або лист з переліком зауважень, які повинен усунути Підрядник та надати Замовнику скориговану проєктну документацію. Строк проведення відомчої експертизи проектної документації не повинен перевищувати 45 (сорок п'ять) календарних днів з моменту її подання Замовнику, в тому числі розгляд експертами Замовника, коригування Підрядником проєктної документації за наданими Замовником зауваженнями, повторні розгляди Замовником відкоригованої проектної документації. Загальний строк виконання Робіт, встановлений п. 5.1., автоматично продовжується на строк проведення Замовником відомчої експертизи проєктної документації.»
Відповідь:
Шановний Учаснику! пункті 5.8.8. Договру, встановлено що строк проведення "...Строк проведення відомчої експертизи проєктної документації не повинен перевищувати 45 (сорок п’ять) календарних днів з моменту її подання Замовнику, в тому числі розгляд експертами Замовника, коригування Підрядником проєктної документації за наданими Замовником зауваженнями, повторні розгляди Замовником відкоригованої проєктної документації."
Дата відповіді:
27.02.2024 18:15