-
Відкриті торги з особливостями
-
Однолотова
-
КЕП
Реконструкція ПЛ 110 кВ Старокозаче – Канал на ділянці опор №№ 88 – 126 для будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз. Одеська область, Одеський район (інв. № новий) 45454000-4 Реконструкція
Інформація, що вимагається пунктами 8, 9 частини 2 статті 21 Закону України «Про публічні закупівлі», не зазначена в оголошенні про проведення відкритих торгів, у зв’язку із відсутністю технічної можливості, міститься у тендерній документації.
Завершена
582 156 099.81
UAH без ПДВ
мін. крок: 1% або 5 821 561.00 UAH
мін. крок: 1% або 5 821 561.00 UAH
Період уточнення:
19.07.2023 11:24 - 20.08.2023 00:00
Відповідь надана
Відведення земельних ділянок в межах ПЗФ
Номер:
5e0de69c9c5943bb9d356631fba4b563
Дата опублікування:
25.07.2023 14:02
Опис:
Відповідно до .п. 4.16. Опису та основних вимог до предмета закупівлі, у разі обґрунтованої необхідності зміни місцерозташування опор, Підрядник зобов’язаний здійснити оформлення прав НЕК «Укренерго» на земельні ділянки. Згідно інформації з відкритих джерел, Об’єкт реконструкції частково проходить через зону природньо-заповідного фонду Нижньодністровський національний природний парк. Просимо уточнити, можливість відведення земельних ділянок на території Нижньодністровського національного природнього парку, з урахуванням функціонального зонування земель, виконання будівельно-монтажних робіт, розширення меж санітарно-охоронної зони, тощо.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що:
1. Необхідно звернути увагу на вихідні дані які надаються Підряднику, зокрема підтвердження наявності прав на земельні ділянки для реалізації даного об'єкту.
2. Наявність об'єктів ПЗФ на відповідній території створює обмеження у господарській діяльності, а не у оформлені прав на земельні ділянки, тому якщо Підрядник приймає рішення про необхідність використання чужих земельних ділянок права на які відсутні у НЕК "Укренерго", він має самостійно оцінити можливість їх відведення, зокрема і на території Нижньодністровського національного природнього парку, з урахуванням функціонального зонування земель, виконання будівельно-монтажних робіт, розширення меж санітарноохоронної зони, тощо.
3. Станом на 26.07.2023 всі земельні ділянки на яких розміщений об'єкт в межах відповідного НПП, знаходяться в господарській зоні відповідно до проєкту зонування. Отже, єдиною забороною передбаченою законом України "Про природно-заповідний фонд України" на такій території є мисливство.
Враховуючи вищевказане, Підрядник має зважати на наявні правові механізми щодо оформлення прав на нові земельні ділянки з врахуванням наявних, зокрема але не виключно міна, купівля-продаж, дарування тощо. Крім того, якщо Підрядник має пропозиції по змінам в проєктні рішення, то він самостійно визначає можливість здійснення господарської діяльності на відповідній території яку планує використати взамін наданих вихідних даних.
Дата відповіді:
28.07.2023 10:37
Відповідь надана
Механізм компенсації збитків
Номер:
c4403594d35d4245a75a1026d019e6e8
Дата опублікування:
25.07.2023 14:01
Опис:
Пунктом 4.6. Опису та основних вимог до предмета закупівлі вказано, що відключення та введення в роботу обладнання буде здійснюватися виходячи з виробничої необхідності Замовника. Відключення та введення в роботу обладнання які не передбачені сторонами у графіку відключень призведуть до додаткових витрат пов’язаних з простоєм персоналу, техніки та обладнання (оренда виробничої бази, охорона матеріалів та будівельного майданчика, виплата заробітної плати, оплата проживання тощо). Враховуючи вищенаведене та приймаючи до уваги, що в нульовому кошторисі не відображені роботи з відновлення працездатності ПЛ 110кВ, просимо внести зміни в тендерну документацію та проект договору та включити порядок компенсації витрат з відновлення працездатності ПЛ, вимушеного простою Підрядника через виробничу необхідність Замовника.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, НЕК «Укренерго» як оператор системи передачі України, який забезпечує сталу роботу Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) України, планує та проводить планові відключення та виведення в ремонт обладнання відповідно до виробничих потреб компанії в тому числі для виконання робіт відповідно до укладених з контрагентами договорів. Нажаль, на сьогоднішній день в умовах дії воєнного стану та під час періодичних цілеспрямованих атак рф на енергетичну інфраструктуру України, неминуче може виникати ризик необхідності позапланового/екстреного відновлення виведеної в ремонт/реконструкцію мережі для підтримання енергозабезпечення країни. Відповідно до пункту 15.1. проєкту Договору, Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану та у відповідності до частини 2 статті 141 Закону України „Про торгово-промислові палати в Україні“ від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР та листа Торговопромислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 військова агресія російської федерації проти України визнана надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами (обставинами форс-мажору) з 24.02.2022 року до їх офіційного закінчення. Разом з тим відповідно до пункту 15.3. «Сторони дійшли згоди, проте те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану, та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною, яка посилається на будь-яку з цих обставин як на підставу для звільнення її від відповідальності, та доведення нею причинно-наслідкового зв’язку між виникненням таких обставин та неможливістю виконання зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин Сторона, яка на них посилається, не знаходилася в простроченні виконання своїх зобов’язань за Договором.». Таким чином Учасник повинен усвідомлювати всі можливі ризики які так чи інакше можуть виникнути через форсмажорні обставини в умовах воєнного стану.
Дата відповіді:
28.07.2023 10:36
Відповідь надана
Графік відключень
Номер:
3bbf57c2936c471f97fa97d35987ef67
Дата опублікування:
25.07.2023 13:05
Опис:
Згідно з п. 6.3 ТОМ 2048 - ОБ арк. 4 "Будівельні роботи на даній ділянці ведуться після демонтажу існуючої лінії". Просимо підтвердити, що згідно проектних рішень лінія буде відключена від напруги на весь термін будівництва і якщо ні, то надати орієнтований графік відключень.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що в проектній документації Том 2048 - ОБ арк. 52 «6.3.1 Будівельні роботи на реконструйованій ділянці опор №№88 - 126 ПЛ 110/330 кВ Старокозаче - Канал передбачаються після демонтажу існуючих опор.». Відключення ПЛ 110 кВ Старокозаче – Канал буде здійснюватися відповідно до графіку ремонтів/відключення обладнання НЕК «Укренерго» на 2023/2024 роки. Формування та внесення змін до такого графіку буде відбуватись згідно з діючими в компанії порядками в тому числі на підставі погодженого з Замовником розробленого Підрядником бажаного прогнозованого графіку виконання робіт. Просимо врахувати, що заявка на безпосереднє відключення ПЛ буде подана тільки після письмового підтвердження Підрядником про його готовність до виконання будівельних робіт та забезпечення всіма необхідними матеріалами та обладнанням.
Дата відповіді:
28.07.2023 10:35
Відповідь надана
Щодо надання креслень
Номер:
d4034a0ee70c4ac4b3bd984cb6be0553
Дата опублікування:
25.07.2023 08:52
Опис:
Шановний, Замовнику, для можливості коректного розрахунку вартості металоконструкцій просимо надати креслення ТП-2020-ТЗ-В1-КМ1, на яке йде посилання в проекті 2048-БР.ДП.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що креслення ТП2020-тЗ-В1-КМ1 будуть додані до матеріалів проєкту стадії «П» (проєкт).
Також повідомляємо, що до матеріалів проєкту стадії «П» (проєкт) для детального розрахунку вартості металоконструкцій будуть додані креслення ТП-2020-т2-В1-КМ1. Відповідні зміни будуть внесені до тендерної документації.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:03
Відповідь надана
Військові ризики
Номер:
dae0f69e83494daabc78a85ac6fa4a41
Дата опублікування:
24.07.2023 16:37
Опис:
Проаналізувавши тендерну документацію та проект договору ми не виявили порядок компенсації втрат Підрядника у разі настання військових ризиків та втрати результатів будівельно-монтажних робіт, обладнання, матеріалів, тощо. Зазначаємо, що Підрядник не може нести відповідальність за такі ризики, адже він виконує будівельно-монтажні роботи, постачання матеріалів та обладнання в інтересах Замовника. Страхові компанії не страхують військові ризики, тому звертаємо увагу Замовника, що без чітко структурованого та діючого пункту договору який описує порядок компенсації Замовником можливих військових втрат, учасникам буде неможливо отримати банківські гарантії через неврегульований механізм компенсації втрат у разі настання військових ризиків та наявність значних, непередбачуваних ризиків для емітента банківської гарантії. Просимо внести відповідні зміни до проекту договору та передбачити порядок компенсації втрат Підрядника у разі настання військових ризиків.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Інформуємо, що у відповідності до пункту 15.2. проєкту договору «Сторони усвідомлюють та визнають, що укладають цей Договір в умовах введеного воєнного стану», при цьому відповідно до пункту 15.3. «Сторони дійшли згоди, проте те, що незважаючи на те, що цей Договір укладається в умовах введеного воєнного стану, та можуть виникати протягом строку дії цього Договору і інші обставини форс-мажору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором за умови надання доказів (документа) щодо таких обставин Стороною, яка посилається на будь-яку з цих обставин як на підставу для звільнення її від відповідальності, та доведення нею причинно-наслідкового зв’язку між виникненням таких обставин та неможливістю виконання зобов’язань, а також якщо на момент початку цих обставин Сторона, яка на них посилається, не знаходилася в простроченні виконання своїх зобов’язань за Договором.». Ризик випадкової втрати (через форсмажорні обставини) результатів робіт, несуть обидві Сторони договору.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:03
Відповідь надана
Матеріально-технічні ресурси та обладнання
Номер:
65267f4ad8584abdb626afa47c06bc90
Дата опублікування:
24.07.2023 15:54
Опис:
Просимо Замовника підтвердити, що відповідно до тендерної пропозиції та вимог до договору, Підрядник повинен врахувати в своїй пропозиції, в частині вартостей матеріалів та устаткування, можливе їх здорожчання до 10% в період перших 6 місяців реалізації договору.
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Інформуємо, що відповідно до пункту 4.26 «Опису та основних вимог до предмету закупівлі» Учасник в ціні пропозиції обов’язково врахує кошти додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами, розраховані відповідно до п. 5.33 Настанови з визначення вартості будівництва в розмірі не менше ніж 9,05 %. Порядок використання та оплата коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, регулюється відповідно до пунктів 2.3, 9.12, 9.13 та 17.10 проєкту Договору.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:03
Відповідь надана
Завдання на проектування
Номер:
f2dfd88f02164d438748c8681865d12d
Дата опублікування:
24.07.2023 15:39
Опис:
Після вивчення та аналізу представленої Замовником проектної документації та огляду об’єкта реконструкції на місці було виявлено обов’язкову необхідність корегування проектних рішень в будівельній частині, відповідно просимо додати в завдання на проектування можливість внесення змін до стадії П з наступним проходженням експертизи та вказати статтю фінансування за рахунок «коштів на покриття ризиків пов’язаних з виконанням будівельних робіт».
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що запроектовані технічні рішення стадії П успішно пройшли комплексну державну експертизу з отриманням позитивного експертного звіту від 15.12.2022 № 517/е/22, а отже за відсутності документально підтверджених підстав, вважаємо недоцільним коригування проектних рішень в будівельній частині.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:02
Відповідь надана
Доступ до будівельних майданчиків
Номер:
68d95ff559fe48c19f16b8cddc0fa460
Дата опублікування:
24.07.2023 15:25
Опис:
Просимо включити в пункт 4.3. проекту договору «Обов’язки Замовника» положення наступного змісту: «передати Підряднику договори строкових сервітутів, необхідних для права доступу до місць розташування опор ПЛ 110 (330 кВ.), відповідних будівельних майданчиків, під’їзних доріг для виконання будівельно-монтажних робіт за договором.».
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що будуть внесені до тендерної документації, а саме до пункту 4.3. проекту договору «Обов’язки Замовника» буде додано підпункт/положення наступного змісту: «передати Підряднику наявні та належним чином завірені копії договорів про встановлення земельних сервітутів для виконання будівельно-монтажних робіт за договором, крім випадків передбачених підпунктом 13 пункт 27 розділу X Земельного кодексу України. У випадку передбаченому підпунктом 13 пункт 27 розділу X Земельного кодексу України, питання повідомлення власників та користувачів земельних ділянок, дотримання технологічних вимог та правил, що встановлені для таких робіт, а також відшкодування збитків власникам та користувачам земельних ділянок є обов'язком Підрядника.»
Дата відповіді:
26.07.2023 11:02
Відповідь надана
Страхування
Номер:
6b55f06772de42faa15c2d02ff144724
Дата опублікування:
24.07.2023 15:06
Опис:
У п 2.11. Опису та основних вимог до предмету закупівлі, Замовник вимагає оформлення Підрядником за свій рахунок страхування об’єкта від усіх ризиків (п. б) та вантажу під час транспортування (п. а), що не є обов’язковим страхуванням для Підрядника з точки зору законодавства. При цьому звертаємо Вашу увагу, що в структурі нульового кошторису відповідна стаття витрат відсутня. Припускаємо, що такі види витрат не були передбачені і в інвесторському кошторисі. Звертаємо Вашу увагу, що загальна страхова премія за такий обсяг страхування, за рік, буде складати в межах 1.7-2.5% від вартості об’єкта страхування, що буде складати від 10-14 млн. грн., тому ми просимо уточнити п 2.11. та конкретизувати невизначений термін «у міру необхідності», та просимо підтвердити, що джерелом фінансування може бути стаття витрат «кошти на покриття ризиків пов’язаних з виконанням будівельних робіт».
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Інформуємо, що термін «у міру необхідності» означає, що Підрядник на власний розсуд та за власний рахунок приймає рішення щодо оформлення страхування визначеного пунктом 2.11. Опису та основних вимог до предмету закупівлі. Вартість такого страхування не входить до ціни договору.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:01
Відповідь надана
Щодо внесення змін до ТД
Номер:
54d97a8712164e5791b0d15a8df37d9d
Дата опублікування:
24.07.2023 14:00
Опис:
У зв’язку з тим, що Додатком 3 до тендерної документації «Опис та основні вимоги до предмету закупівлі» НЕ передбачено монтаж/демонтаж металевих порталів (лінійних та/або підстанційних зі спусками з них), просимо Замовника видалити дану вимогу в Формі №4 Додатку 2 до тендерної документації «Довідка про наявність досвіду виконання аналогічного договору(ів)». А також, враховуючи, що будується лінія класом напруги 330 кВ, та вимоги Замовника щодо підтвердження досвіду аналогічних робіт в попередніх конкурсах, просимо дану вимогу викласти в наступній редакції: «Досвід виконання договорів аналогічного предмету закупівлі виконання робіт зіставних за обсягами і складністю) на ЛЕП ≥ 330 кВ (з нового будівництва, реконструкції, а саме будівництва та/або заміни залізобетонних/металевих опор, або фазного електричного проводу, або монтажу ВОЛЗ), виконаних за останні 5 років.»
Відповідь:
Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Інформуємо, що Замовник не вважає за необхідне внесення запропонованих Учасником змін.
Дата відповіді:
26.07.2023 11:01