Крісла та стільці, 2 лоти: лот 1 - крісла та стільці офісні - 39110000-6; лот 2 - крісла для Zoom-room - 39110000-6
Кількість та обсяг поставки товару за лотами 1 та 2 зазначено у Додатку 2 “Специфікація” до тендерної документації.
Детальна інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (обсяги предмета закупівлі) за лотами 1 – 2 - наведена в Додатку 2 “Специфікація” тендерної документації.
Місце поставки товару:
за лотом 1 - Постачання товару здійснюється Контрагентом за адресою: м. Київ, вул. Пухівська,7;
за лотом 2 - Постачання та монтаж (встановлення) товару здійснюється Контрагентом за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15.
Строк поставки товару:
за лотом 1 - строк поставки товару у повному обсязі не повинен перевищувати 60 календарних днів від дати підписання Договору уповноваженими особами Сторін.
за лотом 2 - строк поставки, монтажу (встановлення) товару у повному обсязі не повинен перевищувати 30 календарних днів від дати підписання Договору уповноваженими особами Сторін.
Контактні особи:
- з технічних питань:
- Олег КРИСАНОВ, провідний фахівець господарського відділу управління господарського забезпечення Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України, тел.: (067) 466-96-82, електронна адреса: Oleh.Krisanov@bank.gov.ua
- Вікторія ПЕДОС, старший менеджер господарського відділу управління господарського забезпечення Департаменту забезпечення діяльності Національного банку України, тел.: (093) 497-66-89, електронна адреса: Viktoriia.Pedos@bank.gov.ua
-з організаційних питань: Катерина СПІВАК, старший менеджер управління публічних закупівель Департаменту закупівель, телефон: (050) 313-45-94, електронна адреса: Kateryna.Spivak@bank.gov.ua
Завершена
3 071 059.00UAH з ПДВ
мін. крок: 0% або 1 000.00 UAH
Період уточнення:11.07.2025 17:05 - 19.07.2025 00:00
Відповідь надана
Діаметр хрестовини
Номер:3be71b27d9bd4217bd9cd1ddda7a144b
Пов'язаний елемент:Закупівля
Дата опублікування:16.07.2025 13:47
Опис:Шановний Замовнику, в Специфікації за лотом 1 – крісла та стільці офісні - 39110000-6, в описі позиції 1 допущена помилка, а саме: "Основа: пластикова хрестовина діаметром 67 мм (+/- 40 мм) чорного", не може хрестовина мати діаметр 67 мм, у зв'язку з чим просимо внести відповідні зміни, а саме зазначити діаметр хрестовини - 670 мм (+/-40 мм).
Відповідь:Шановний Учаснику, у відповідь на ваше звернення інформуємо, що до тендерної документації будуть внесенні зміни в частині усунення невідповідностей у технічних характеристиках товару.
Дата відповіді:17.07.2025 12:00
Відповідь надана
Щодо договору
Номер:8d04e1521ef84f07beb92618e3619580
Пов'язаний елемент:Закупівля
Дата опублікування:16.07.2025 12:45
Опис:Шановний Замовник! Просимо Вас внести зміни в пункт 7.4. проекту Договору та викласти його в наступній редакції: «У разі відмови Контрагента в односторонньому порядку виконувати цей Договір (крім випадку, передбаченого підпунктом 6.4.2 пункту 6.4. цього Договору) або у разі розірвання Договору з ініціативи Національного банку у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням Контрагентом зобов’язань за цим Договором, Контрагент виплачує на вимогу Національного банку штрафні санкції протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання цієї вимоги у розмірі 2 % від загальної вартості товару за цим Договором».
Звертаємо вашу увагу на те, що штраф у розмірі 15% від ціни договору є занадто завищеним, оскільки Замовник фактично може розірвати договір навіть за порушення строку поставки товару на 1 день. Відповідно до частини 1 статті 549 Цивільного кодексу України Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Таким чином неустойка несе функцію виключно забезпечення виконання зобов’язання, а не є каральною санкцією. Так, пункт 7.4 проекту Договору редакції Замовника не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому в пункт 7.4. беззаперечно мають бути внесені відповідні зміни.
Відповідь:Шановний учаснику, штрафні санкції у розмірі 15 % від ціни договору, які можуть бути застосовані у випадках односторонньої відмови контрагента від виконання умов укладеного договору або у разі розірвання договору з ініціативи Національного банку у зв’язку з невиконанням чи неналежним виконанням контрагентом зобов’язань за цим договором, є стандартним розміром штрафних санкцій за такі порушення, який застосовується у договорах про закупівлю Національного банку. На наш погляд та попередній досвід, саме такий рівень штрафних санкцій стимулює контрагента сумлінно виконувати свої зобов’язання за договором. Встановлений розмір штрафних санкцій жодним чином не суперечить вимогам чинного законодавства України. Хочемо запевнити, що застосовування штрафних санкцій не є самоціллю. Національний банк завжди враховує об’єктивні документально підтверджені обставини, які перешкоджають виконанню умов договору в строки, визначені ним, та за наявності таких підстав готовий розглядати питання щодо продовження таких строків у разі прийнятності.
