0 800 330 331
Увійти /
  • Спрощена закупівля
  • Однолотова
  • КЕП

Шафа металева для одягу

Завершена

5 200 000.00 UAH з ПДВ
мін. крок: 0.5% або 26 000.00 UAH
Період уточнення: 20.01.2025 16:45 - 24.01.2025 01:00
Відповідь надана

Щодо проєкту договору

Номер: 329d770131d5420691608ae38a599cbe
Пов'язаний елемент: Закупівля
Дата опублікування: 23.01.2025 16:38
Опис: Шановний Замовнику! Згідно абз.2 ч.2 статті 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах, ЗОКРЕМА: за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. Разом з тим, в п.7.2.1. редакції проєкту Договору (Додаток № 6 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі товарів) зазначено:"7.2.1. За порушення строків виконання зобов'язання Продавець сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,5 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості." Таким чином, пункт 7.2.1. проєкту Договору (Додаток № 6 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі товарів) не відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому в пункт 7.2.1. проєкту Договору беззаперечно повинні бути внесені відповідні зміни. Вимагаємо внести зміни в пункт 7.2.1. проєкту Договору (Додаток № 6 до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі товарів) шляхом викладення його в наступній редакції: «За порушення строків виконання зобов'язання Продавець сплачує Покупцеві пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості».
Відповідь: Компенсація потенційних збитків: Підвищений відсоток пені може бути обґрунтований як компенсація потенційних збитків, які може понести сторона договору внаслідок порушення зобов'язань контрагентом. Ці збитки можуть бути як прямими (наприклад, витрати на закупівлю аналогічного товару в іншого постачальника за вищою ціною), так і непрямими (наприклад, втрата прибутку, погіршення ділової репутації). Підвищення відсотку пені має на меті стимулювання належного виконання зобов'язань: Високий відсоток пені має слугувати ефективним стимулом для контрагента виконувати свої зобов'язання належним чином та своєчасно. Страх перед значними фінансовими санкціями має мотивувати контрагента докладати максимум зусиль для виконання умов договору. Врахування специфіки договору та ризиків: Розмір пені може бути диференційований залежно від виду договору, характеру зобов'язань та рівня ризиків. Для договорів, пов'язаних з високими фінансовими ризиками або значними соціальними наслідками, може бути встановлено вищий відсоток пені. Компенсація втраченого часу та зусиль: Порушення договору вимагає від потерпілої сторони додаткових витрат часу та зусиль на врегулювання спору, ведення переговорів, звернення до суду тощо. Підвищений відсоток пені може частково компенсувати ці витрати.
Дата відповіді: 23.01.2025 17:41